Dados da Licitação
Processo: 1900000074139 / 2019
Proced. Licitatório: 1900000074139 / 2019
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Concorrência
Valor estimado:
R$ 10.116.093,52
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 23/08/2019 / Cadastro em:19/07/2019
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 23/08/2019 / Cadastro em:19/07/2019
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS.
Unidades Participantes
Unidade |
---|
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | 5 RELT |
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | 02 | 061 | 1145 | 1101 |
06 | 06 | 02 | 061 | 1145 | 3067 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
0100000000 | 0240000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial | Publicação | 19/07/2019 | Jornal DAQUI, Diário da Justiça, Comprasnet, sito TJ. |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 28/07/2019 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Sim | MOACIR CAMPOS DE ARAUJO | 19/07/2019 | Recibo |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Edital em formato pesquisável | 19/07/2019 | EDITALPUBLICAD |
Licitação | Edital em formato pesquisável | 19/07/2019 | ANEXOSUNIFICADOSDOEDITAL compressed compresse |
Licitação | Parecer Jurídico | 19/07/2019 | PARECERJURDICODOEDITA |
Licitação | Nota de disponibilidade orçamentária, quando for o caso | 19/07/2019 | NOTARESERVAORAMENTRI |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 28/08/2019 | ATASESS O |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 28/08/2019 | ATASESS O |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 14/10/2019 | ATAuSESS O |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 14/10/2019 | ATAuSESS O |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 14/10/2019 | RECURSOCOCENO |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 14/10/2019 | CONTRARRAZESWDC |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 14/10/2019 | MANIFESTA OCOLIC |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 14/10/2019 | PARECERRECURSO |
Situação da Licitação | Termo de Revogação da Licitação, se for o caso | 14/10/2019 | DECIS OREVOGA OPARCIAL |
Licitação | Edital em formato pesquisável | 14/10/2019 | EDITALEANEXOSCOMPLETOS |
Licitação | Parecer Jurídico | 14/10/2019 | ParecerRepublicao |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 14/10/2019 | DecisoRepublicao |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 14/10/2019 | DJRepublicao |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 25/11/2019 | ATASueuSESSES |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 09/12/2019 | ATAS |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 09/12/2019 | PROPOSTACOCENO |
Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 09/12/2019 | HABILITA OJURDICACOCENO |
Contrato | Instrumento Contratual * | 12/12/2019 | CONTRATONOCOCENOCONSTRUTORACENTRONORTELTDA |
Contrato | Comprovação de publicação do extrato do contrato | 12/12/2019 | EXTRATODEPUBLICA ODECONTRATO |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 16/12/2019 | ermodeHomologao |
Contrato | Nota de empenho * | 07/01/2020 | NE |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 27/04/2020 | Medicao |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 27/04/2020 | RELATORIO |
Apostilamentos | Justificativa para o Apostilamento, se for o caso | 27/04/2020 | DESPACHODIVPODG |
Apostilamentos | Termo de Apostilamento se for o caso | 27/04/2020 | DESPACHODIFIN |
Apostilamentos | Justificativa para o Apostilamento, se for o caso | 27/04/2020 | DESPACHODCC |
Apostilamentos | Termo de Apostilamento se for o caso | 27/04/2020 | PRIMEIROTERMODEAPOSTILAMENTOAOCONTRATONOCOCENOCONSTRU |
Apostilamentos | Publicação do Termo de Apostilamento | 27/04/2020 | EXTRATODPUBLICA OTERMODEAPOSTILAMENTO |
Contrato | Nota de empenho * | 30/04/2020 | NE |
Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | 11/11/2020 | JUSTIFICATIVA APOSTILAMENTO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 11/11/2020 | NOVA CLASSIFICAYYO ORYAMENTYRIA |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 11/11/2020 | DESPACHO DCC |
Apostilamentos | Termo de Apostilamento se for o caso | 11/11/2020 | SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NY COCEN |
Apostilamentos | Publicação do Termo de Apostilamento | 11/11/2020 | EXTRATO DE PUBLICAYYO APOSTILAMENTO |
Contrato | Nota de empenho * | 11/11/2020 | NE ANULAYYO DA NE |
Contrato | Nota de empenho * | 11/11/2020 | NE |
Contrato | Nota de empenho * | 21/12/2020 | NOTA DE EMPENHO |
Contrato | Nota de empenho * | 21/12/2020 | NOTA DE EMPENHO |
Contrato | Nota de empenho * | 23/12/2020 | NOTA DE EMPENHO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 08/01/2021 | COMUNICAYYO DE ADITIVO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 08/01/2021 | OFYCIO CONTRATADA |
Termo Aditivo | Novo Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo, se for o caso | 08/01/2021 | CRONOGRAMA FYSICO FINANCEIRO |
Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | 08/01/2021 | JUSTIFICATIVA ADITIVO |
Termo Aditivo | Parecer jurídico sobre o Termo Aditivo, se for o caso | 08/01/2021 | PARECER JURYDICO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 08/01/2021 | DESPACHO |
Termo Aditivo | Autorização para aditar o contrato, se for o caso | 08/01/2021 | DECISYO |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 08/01/2021 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 08/01/2021 | EXTRATO DE PUBLICAYYO TERMO ADITIVO |
Contrato | Nota de empenho * | 17/03/2021 | NE |
Termo Aditivo | Novo Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo, se for o caso | 26/03/2021 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |
Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | 26/03/2021 | JUSTIFICATIVA ADITIVO |
Termo Aditivo | Parecer jurídico sobre o Termo Aditivo, se for o caso | 26/03/2021 | PARECER JURIDICO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 26/03/2021 | DESPACHO |
Termo Aditivo | Autorização para aditar o contrato, se for o caso | 26/03/2021 | DECISYO |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 26/03/2021 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NY COCENO CONSTR |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 26/03/2021 | EXTRATO DE PUBLICAYYO TERMO ADITIVO |
Apostilamentos | Justificativa para o Apostilamento, se for o caso | 26/04/2021 | PLANILHA DE REAJUSTE |
Apostilamentos | Justificativa para o Apostilamento, se for o caso | 26/04/2021 | DESPACHO DIVENG |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 26/04/2021 | AUTORIZAYYO APOSTILAMENTO |
Apostilamentos | Termo de Apostilamento se for o caso | 26/04/2021 | TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NY COCE |
Apostilamentos | Publicação do Termo de Apostilamento | 26/04/2021 | EXTRATO DE PUBLICAYYO APOSTILAMENTO |
Contrato | Nota de empenho * | 04/05/2021 | NE |
Termo Aditivo | Novo Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo, se for o caso | 27/05/2021 | CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO |
Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | 27/05/2021 | JUSTIFICATIVA ADITIVO |
Termo Aditivo | Parecer jurídico sobre o Termo Aditivo, se for o caso | 27/05/2021 | PARECER JURIDICO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 27/05/2021 | DESPACHO |
Termo Aditivo | Autorização para aditar o contrato, se for o caso | 27/05/2021 | DECISYO |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 27/05/2021 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NY |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 27/05/2021 | EXTRATO PUBLICAYYO TERMO ADITIVO |
Termo Aditivo | Planilha de itens acrescidos, decrescidos e Extracontratuais, em pdf e xls ou similar); conforme for o caso | 05/08/2021 | PLANILHA DE REPROGRAMAYYO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 05/08/2021 | PROJETO ARQUITETYNICO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 05/08/2021 | PROJETO ELETRICO SUBESTAYYO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 05/08/2021 | PROJETO ACESSIBIIDADE |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 05/08/2021 | PROJETO PLUVIAL |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 05/08/2021 | PROJETO PAISAGISMO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 05/08/2021 | PROJETO ESTRUTURAL ADEQUADO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 05/08/2021 | PROJETO IRRIGAYYO |
Termo Aditivo | Novo Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo, se for o caso | 05/08/2021 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 05/08/2021 | RELATYRIO DIVENG |
Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | 05/08/2021 | JUSTICATIVA ADITIVO |
Termo Aditivo | Planilha de itens acrescidos, decrescidos e Extracontratuais, em pdf e xls ou similar); conforme for o caso | 05/08/2021 | PLANILHA DE REPROGRAMAYYO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 05/08/2021 | SOLICITAYAO ADITIVO |
Termo Aditivo | Parecer jurídico sobre o Termo Aditivo, se for o caso | 05/08/2021 | PARECER JURIDICO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 05/08/2021 | DESPACHO |
Termo Aditivo | Autorização para aditar o contrato, se for o caso | 05/08/2021 | DECISYO |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 05/08/2021 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NY |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 05/08/2021 | EXTRATO DE PUBLICAYYO TERMO ADITIVO |
Contrato | Nota de empenho * | 10/08/2021 | NE |
Apostilamentos | Memória de cálculo com indicação do índice utilizado, para o apostilamento, se for o caso | 10/09/2021 | PLANILHA DE REAJUSTE |
Apostilamentos | Justificativa para o Apostilamento, se for o caso | 10/09/2021 | JUSTIFIATIVA APOSTILAMENTO |
Apostilamentos | Termo de Apostilamento se for o caso | 10/09/2021 | QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NY COCENO |
Apostilamentos | Publicação do Termo de Apostilamento | 10/09/2021 | EXTRATO PUBLICAYYO APOSTILAMENTO |
Contrato | Nota de empenho * | 14/09/2021 | NE |
Contrato | Nota de empenho * | 14/09/2021 | NE |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 20/10/2021 | ERRATA SICAP LCO |
Situação da Obra | Termo de Recebimento Provisório | 22/10/2021 | SEITJTO Termo de Recebimento ProvisYrio |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Em andamento | 14/10/2019 | Edital republicado, nova data de abertura em 18/11/2019, às 08:30hs. |
Revogada | 02/10/2019 | Decisão n.º 3483/2019, evento 2820429, revogou parcialmente a concorrência a partir do edital. |
Em andamento | 23/08/2019 | Abertura da sessão. |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
02.482.840/0001-63 | WDC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS | |
03.509.843/0001-06 | VENTO SUL ENGENHARIA LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS | |
07.617.512/0001-40 | CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA - EPP | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS | |
24.916.280/0001-40 | CONSTRUTORA LDN LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS | 61 3326-8882; 63 3215-8175 |
38.146.510/0001-44 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS | 32253198 |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 198 / 2019
Vigência: 11/12/2019 a 03/03/2021
Contrato Origem: 198 / 2019
Vigência: 11/12/2019 a 03/03/2021
Contrato Origem: 198 / 2019
Data Publicação: 12/12/2019
Data Assinatura: 11/12/2019
Data Assinatura: 11/12/2019
Valor: R$ 9.013.490,60
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 0100
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 0100
Unidade Organizadora: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Número de Execução Contábil: 198
Contratado: COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de construção do Novo Fórum da Comarca de Paraíso do Tocantins, nos termos e condições constantes deste Contrato, do Edital da Concorrência nº 9/2019 e seus Anexos.
Situação:Em execução - Justificativa:CONSTA EM ANEXO.
Número de Execução Contábil: 198
Contratado: COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de construção do Novo Fórum da Comarca de Paraíso do Tocantins, nos termos e condições constantes deste Contrato, do Edital da Concorrência nº 9/2019 e seus Anexos.
Situação:Em execução - Justificativa:CONSTA EM ANEXO.
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 13/12/2019 | Recibo |
Responsável | Sim | VALDINEY DA COSTA VALE | 12/12/2019 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Aditivo Nº 1
Data Assinatura: 18/12/2020
Tipo: Aditivo de Prazo
Data Assinatura: 18/12/2020
Tipo: Aditivo de Prazo
Valor Aditivado: R$ 0,00
Prazo Aditivado: 90 dias
Data Publicação 07/01/2021
Prazo Aditivado: 90 dias
Data Publicação 07/01/2021
Justificativa: Prorrogacao da vigencia do Contrato n 1982019, por mais 90 noventa dias, justificativas em anexo
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 19/01/2021 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | VALDINEY DA COSTA VALE | 08/01/2021 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Aditivo Nº 2
Data Assinatura: 24/03/2021
Tipo: Aditivo de Prazo
Data Assinatura: 24/03/2021
Tipo: Aditivo de Prazo
Valor Aditivado: R$ 0,00
Prazo Aditivado: 60 dias
Data Publicação 25/03/2021
Prazo Aditivado: 60 dias
Data Publicação 25/03/2021
Justificativa: Prorrogacao da vigencia do Contrato n 1982019, por mais 60 sessenta dias, conforme Despacho n 178702021DIVENG, evento 3608477, perfazendo um total de 510 quinhentos e dez dias
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | JOAO RIGO GUIMARAES | 26/03/2021 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | VALDINEY DA COSTA VALE | 26/03/2021 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Aditivo Nº 3
Data Assinatura: 24/05/2021
Tipo: Aditivo de Prazo
Data Assinatura: 24/05/2021
Tipo: Aditivo de Prazo
Valor Aditivado: R$ 0,00
Prazo Aditivado: 60 dias
Data Publicação 25/05/2021
Prazo Aditivado: 60 dias
Data Publicação 25/05/2021
Justificativa: Prorrogacao da vigencia do Contrato n 1982019, por mais 60 sessenta dias, conforme Despacho n 309752021DIVENG, evento 3700842, perfazendo um total de 570 quinhentos e setenta dias
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | JOAO RIGO GUIMARAES | 28/05/2021 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | VALDINEY DA COSTA VALE | 02/06/2021 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Aditivo Nº 4
Data Assinatura: 21/07/2021
Tipo: Aditivo de Prazo e Valor
Data Assinatura: 21/07/2021
Tipo: Aditivo de Prazo e Valor
Valor Aditivado: R$ 1.725.591,26
Prazo Aditivado: 60 dias
Data Publicação 03/08/2021
Prazo Aditivado: 60 dias
Data Publicação 03/08/2021
Justificativa: Supressao do percentual de 5,39, e o acrescimo do percentual de 23,85 sobre o valor inicial atualizado do Contrato n 1982019, bem como a prorrogacao da vigencia do referido Contrato por mais 60 sessenta dias
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | JOAO RIGO GUIMARAES | 05/08/2021 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | VALDINEY DA COSTA VALE | 05/08/2021 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 1.725.591,26
Apostilamento(s)
1º Apostilamento
Data da Assinatura: 23/04/2020
Data Publicação: 24/04/2020
Data da Assinatura: 23/04/2020
Data Publicação: 24/04/2020
Valor Aditivado: R$ 0,00
Prazo Aditivado: - - -
Prazo Aditivado: - - -
Justificativa: Segue em anexo.
Assinatura de Apostilamento
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 27/04/2020 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | VALDINEY DA COSTA VALE | 27/04/2020 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | echo($this->repositorioCargoInfoRegistro->confirmaAssinatura($apost->getId(), 124, 6)); ?> | - - - | - - - | - |
2º Apostilamento
Data da Assinatura: 06/11/2020
Data Publicação: 09/11/2020
Data da Assinatura: 06/11/2020
Data Publicação: 09/11/2020
Valor Aditivado: R$ 0,00
Prazo Aditivado: - - -
Prazo Aditivado: - - -
Justificativa: A par do Despacho n 643182020, evento 3419939, e Informacao n 28216, evento 3421426, verificase necessaria a alteracao da Classificacao Orcamentaria, conforme disposto na Clausula Nona do Contrato n 1982019 Neste sentido, com vista a formalizacao da ocorrencia, nos termos estabelecidos no 8, do artigo 65 da Lei de Licitacoes, junto aos autos o respectivo o Segundo Termo de Apostilamento, 3421514, firmado pela autoridade competente, o qual sera devidamente publicado no Diario da Justica, para fins de cumprimento a publicidade inerente aos atos administrativos
Assinatura de Apostilamento
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 11/11/2020 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | VALDINEY DA COSTA VALE | 11/11/2020 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | echo($this->repositorioCargoInfoRegistro->confirmaAssinatura($apost->getId(), 124, 6)); ?> | - - - | - - - | - |
3º Apostilamento
Data da Assinatura: 23/04/2021
Data Publicação: 23/04/2021
Data da Assinatura: 23/04/2021
Data Publicação: 23/04/2021
Valor Aditivado: R$ 333.558,17
Prazo Aditivado: - - -
Prazo Aditivado: - - -
Justificativa: Reajuste do Contrato n 1982019, conforme previsto na Clausula Decima Primeira, com
fulcro no 8, do artigo 65, da Lei n 866693
Assinatura de Apostilamento
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
Gestor | Sim | JOAO RIGO GUIMARAES | 30/04/2021 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | VALDINEY DA COSTA VALE | 26/04/2021 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | echo($this->repositorioCargoInfoRegistro->confirmaAssinatura($apost->getId(), 124, 6)); ?> | - - - | - - - | - |
4º Apostilamento
Data da Assinatura: 03/09/2021
Data Publicação: 09/09/2021
Data da Assinatura: 03/09/2021
Data Publicação: 09/09/2021
Valor Aditivado: R$ 135.665,98
Prazo Aditivado: - - -
Prazo Aditivado: - - -
Justificativa: Reajuste do Contrato n 1982019, conforme previsto na Clausula Decima Primeira, com fulcro no 8, do artigo 65, da Lei n 866693, referente ao acrescimo realizado ao aludido Contrato por meio do Quarto Termo Aditivo evento 3814698
Assinatura de Apostilamento
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
Gestor | Sim | JOAO RIGO GUIMARAES | 10/09/2021 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | VALDINEY DA COSTA VALE | 10/09/2021 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | echo($this->repositorioCargoInfoRegistro->confirmaAssinatura($apost->getId(), 124, 6)); ?> | - - - | - - - | - |
Valor APOSTILADO: R$ 542.663,92
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Fórum da Comarca de Paraíso do Tocantins
Endereço: Av. Bernardo Sayão esq. com a Rua Osvaldo AranhaQuadra: 50A, Lote 3, Loteamento Jardim Paulista Centro
Endereço: Av. Bernardo Sayão esq. com a Rua Osvaldo AranhaQuadra: 50A, Lote 3, Loteamento Jardim Paulista Centro
Tipo: Edificações
Sub/Tipo: Administrativo
Sub/Tipo: Administrativo
Descrição da Obra: construção do Novo Fórum da Comarca de Paraíso do Tocantins
Dados do Contrato
Ano: 2019
Nº Contrato: 198
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 198
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 11/12/2019
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 18/12/2019
Prazo Inicial(Dias): 420
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 9.013.490,60
Prazo Inicial(Dias): 420
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 9.013.490,60
Prazo Aditado(Dias): 270
Previsão p/Conclusão:07/11/2021
Valor Aditado: R$ 1.725.591,26
Situação Atual: Recebimento Provisório
Prazo Total(Dias): 690
Dias Restantes p/Conclusão: -898
Valor Apostilado: R$ 469.224,15
Prazo Total(Dias): 690
Dias Restantes p/Conclusão: -898
Valor Apostilado: R$ 469.224,15
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 11.208.306,01
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-10.165755 | -48.883854 | Fórum da Comarca de ParaÃso do Tocantins |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
2 | Recebimento Provisório | 03/09/2021 |
1 | Ordem Serviço | 19/12/2019 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20200240459 | Edward Afonso Kneipp | Fiscalizador | 62315 TO | - - - |
9359601 | juarez Lopes Marinho | Fiscalizador | A6595-1 | - - - |
20200240468 | Luciano Moura | Fiscalizador | 202825/D-TO | - - - |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 1 | 420 dias | R$9.013.490,60 |
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/01/2020 | 26/02/2020 | R$ 379.981,26 | 4,22 % | 1ª MEDIÇÃO PARCIAL |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 27/04/2020 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 27/04/2020 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 07/03/2020 | 30/04/2020 | R$ 884.084,95 | 9,36 % | 2ª medição parcial |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Medicao | 26/05/2020 |
Relatório | RELATORIO | 26/05/2020 |
Relatório | Medicao | 26/05/2020 |
Relatório | Relatorio MEDICAO PARAISO | 26/05/2020 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 29/05/2020 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 26/05/2020 | Recibo |
3ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01/05/2020 | 04/06/2020 | R$ 1.210.770,23 | 13,43 % | 3ª medição parcial |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | PLANILHA MEDICAO | 22/06/2020 |
Relatório | Relatorio MEDICAO | 22/06/2020 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 24/06/2020 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 22/06/2020 | Recibo |
4ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
4 | 05/06/2020 | 06/07/2020 | R$ 632.444,26 | 7,02 % | 4ª medição parcial |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | PLANILHA DE MEDICAO PARCIAL | 02/10/2020 |
Relatório | Relatorio MEDICAO | 02/10/2020 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 02/10/2020 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 02/10/2020 | Recibo |
5ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
5 | 06/07/2020 | 14/08/2020 | R$ 450.917,93 | 7,02 % | 5ª medição parcial |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | PLANILHA MEDICAO | 02/10/2020 |
Relatório | Relatorio MEDICAO | 02/10/2020 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 02/10/2020 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 02/10/2020 | Recibo |
6ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
6 | 15/08/2020 | 21/09/2020 | R$ 446.991,75 | 4,96 % | 6 medicao parcial |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | PLANILHADEMEDICAOMedicao | 08/10/2020 |
Relatório | RelatorioMEDICAO | 08/10/2020 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 19/10/2020 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 08/10/2020 | Recibo |
7ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
7 | 24/09/2020 | 23/10/2020 | R$ 641.393,60 | 7,12 % | 6 medicao parcial |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Medicao | 18/01/2021 |
Relatório | RelatoriodeAcompanhamentoMedicao | 18/01/2021 |
Relatório | PLANILHADEMEDICAOMedicao | 18/01/2021 |
Relatório | RelatorioMEDICAO | 18/01/2021 |
Relatório | PlanilhaMedicaocorrigida | 18/01/2021 |
Relatório | RelatorioMEDICAO | 18/01/2021 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 19/01/2021 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 18/01/2021 | Recibo |
8ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
8 | 24/10/2020 | 16/12/2020 | R$ 746.349,07 | 4,96 % | 8 medicao parcial |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | HELVECIO DE BRITO MAIA NETO | 19/01/2021 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 18/01/2021 | Recibo |
9ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
9 | 17/12/2020 | 01/02/2021 | R$ 888.286,67 | 9,86 % | 9 medicao parcial |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | PlanilhaMedicao | 25/03/2021 |
Relatório | RelatorioMEDICAO | 25/03/2021 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | JOAO RIGO GUIMARAES | 25/03/2021 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 25/03/2021 | Recibo |
10ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
10 | 02/02/2021 | 17/03/2021 | R$ 483.444,58 | 5,36 % | 10 medicao parcial |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | planilhaMedicao | 12/04/2021 |
Relatório | RelatorioMEDICAO | 12/04/2021 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | JOAO RIGO GUIMARAES | 12/04/2021 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 12/04/2021 | Recibo |
11ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18/03/2021 | 19/04/2021 | R$ 504.017,22 | 5,59 % | 11 medicao parcial |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BoletimdeMedicao | 07/05/2021 |
Relatório | RelatorioMEDICAO | 07/05/2021 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | JOAO RIGO GUIMARAES | 07/05/2021 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 07/05/2021 | Recibo |
12ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/11/2020 | 19/04/2021 | R$ 192.737,20 | medicao de reajustamento |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | NotaEletronicareajustamento ParaYso | 07/05/2021 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | JOAO RIGO GUIMARAES | 07/05/2021 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 07/05/2021 | Recibo |
13ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
12 | 20/04/2021 | 06/06/2021 | R$ 337.928,34 | 3,75 % | 12 medicao parcial |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | PlanilhaMedicao | 27/07/2021 |
Relatório | RelatorioMEDICAO | 27/07/2021 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | JOAO RIGO GUIMARAES | 27/07/2021 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 27/07/2021 | Recibo |
14ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
13 | 08/06/2021 | 03/08/2021 | R$ 2.864.587,77 | 26,67 % | 13 medicao parcial |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | planilhaMedicao | 18/08/2021 |
Relatório | RelatorioMEDICAO | 18/08/2021 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | JOAO RIGO GUIMARAES | 20/08/2021 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | 27/08/2021 | Recibo |