Dados da Licitação
Processo: 102 / 2021
Proced. Licitatório: 102 / 2021
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Pregão Eletrônico ATA-SRP
Valor estimado:
R$ 223.260,74
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 08/09/2021 / Cadastro em:18/08/2021
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 08/09/2021 / Cadastro em:18/08/2021
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Sim
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Sim
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: Registro de precos para a futura e eventual contratacao de empresa para ampliacao de duas sala de aulas e construcao de uma guarita na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, deste Municipio de Bernardo Sayao Y To
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
06 | 06 | 12 | 361 | 0060 | 1012 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
002000020 | 002000039 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial da União | Publicação | 16/08/2021 | mural publico |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 01/10/2021 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Sim | ALDENORA VIEIRA XAVIER | 24/06/2022 | Recibo |
Presidente CPL | Não | - | - |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Edital em formato pesquisável | 18/08/2021 | EDITAL RDC nova data |
Licitação | Parecer Jurídico | 18/08/2021 | PARECER JURIDICO |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 18/08/2021 | PUBLICAYYO |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/08/2023 | Projetoduassalaestrutural |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/08/2023 | projetoduassalaestrutural |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/08/2023 | projetoduassalasarq |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/08/2023 | projetoduassalaseletrico |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/08/2023 | projetoguaritaarq |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/08/2023 | projetoguaritaeletrico |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/08/2023 | projetoguaritaestrutural |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/08/2023 | projetoguaritahidsan |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/08/2023 | projetoumasalaarq |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/08/2023 | projetoumasalaeletrico |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/08/2023 | projetoumasalaestrutural |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 07/08/2023 | ART DE PROJETO E FISCALIZAYYO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | BDI |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | ComposiYes |
Licitação | Comprovação de Previsão orçamentária-PPA/LDO/LOA | 07/08/2023 | COMPROVANTE DE ORYAMENTO |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 07/08/2023 | COMPROVANTE DE PUBLICAYYO EDITAL |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 07/08/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ADM |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | Cronograma |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | MEMORIA DE CALCULO ADM |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | Memoria de calculo |
Licitação | Minuta do contrato | 07/08/2023 | MINUTA DO CONTRATO |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 07/08/2023 | ATA DA SESSYO DA DISPUTA |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 07/08/2023 | ADJUDICAYYO |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 07/08/2023 | PROPOSTA DE PREYO DA EM PRESA VENCEDORA |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 07/08/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA EMPRESA VENCEDORA |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 07/08/2023 | ATO DE HOMOLOGAYYO |
Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 07/08/2023 | REGULARIDADE FISCAL |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 07/08/2023 | PLANILHA ORAYAMENTARIA DA EMPRESA VENCEDORA |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | QUADRO DE COMPOSIYYO DO BDI |
Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 07/08/2023 | REGULARIDADE FISCAL |
Contrato | Instrumento Contratual * | 07/08/2023 | CONTRATO |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 07/08/2023 | TERMO ADITIVO DE VALOR |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | ART DE EXECUYYO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | CONTRATO FISCAL DE OBRA |
Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | 07/08/2023 | JUSTIFICATIVA PARA ADTIVO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | MEMORANDO AO TYCNICO EM ENGENHARIA |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | MEMORANDO OA JURIDICO |
Situação do Contrato | Ordem de Início, se for o caso | 07/08/2023 | ORDEM DE SRVIYOS |
Termo Aditivo | Parecer jurídico sobre o Termo Aditivo, se for o caso | 07/08/2023 | PARECER JURIDICO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | PLANILHA ORAYAMENTARIA DE REPROGRAMAYYO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | TERMO DE AUTORIZAYYO DE ADITAMENTO |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 08/09/2021 | HOMOLOGADA |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
29.708.004/0001-00 | MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 119 / 2021
Vigência: 15/09/2021 a 15/09/2022
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 15/09/2021 a 15/09/2022
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 16/09/2021
Data Assinatura: 15/09/2021
Data Assinatura: 15/09/2021
Valor: R$ 223.000,00
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Unidade Organizadora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE BERNARDO SAYÃO
Número de Execução Contábil: 119
Contratado: MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA
Descrição do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DE DUAS SALA DE AULAS E CONSTRUCAO DE UMA GUARITA NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO Y TO
Situação:Em execução - Justificativa:REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DE DUAS SALA DE AULAS E CONSTRUCAO DE UMA GUARITA NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO Y TO
Número de Execução Contábil: 119
Contratado: MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA
Descrição do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DE DUAS SALA DE AULAS E CONSTRUCAO DE UMA GUARITA NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO Y TO
Situação:Em execução - Justificativa:REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DE DUAS SALA DE AULAS E CONSTRUCAO DE UMA GUARITA NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO Y TO
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 07/08/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 07/08/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Aditivo Nº 1
Data Assinatura: 20/12/2021
Tipo: Aditivo de Valor
Data Assinatura: 20/12/2021
Tipo: Aditivo de Valor
Valor Aditivado: R$ 55.000,00
Prazo Aditivado: - - -
Data Publicação 29/12/2021
Prazo Aditivado: - - -
Data Publicação 29/12/2021
Justificativa: JUSTIFICATIVA PARA CONCLUSAO DA OBRA
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 07/08/2023 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 10/08/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 55.000,00
Apostilamento(s)
Valor APOSTILADO: R$ 0,00
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves
Endereço: PAProvidencia TO 164 zona rural
Endereço: PAProvidencia TO 164 zona rural
Tipo: Edificações
Sub/Tipo: Outra obra de edificação
Sub/Tipo: Outra obra de edificação
Descrição da Obra: AMPLIAçãO DE SALAS DE AULAS E CONSTRUçãO DE GUARITA NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES.
Dados do Contrato
Ano: 2021
Nº Contrato: 119
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 119
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 15/09/2021
Modalidade: Ampliação
Empresa Contratada: MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA
Modalidade: Ampliação
Empresa Contratada: MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 24/09/2021
Prazo Inicial(Dias): 365
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 223.000,00
Prazo Inicial(Dias): 365
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 223.000,00
Prazo Aditado(Dias): 0
Previsão p/Conclusão:24/09/2022
Valor Aditado: R$ 55.000,00
Situação Atual: Recebimento Definitivo
Prazo Total(Dias): 365
Dias Restantes p/Conclusão: -593
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 365
Dias Restantes p/Conclusão: -593
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 278.000,00
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.878267 | -48.893032 | ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Recebimento Definitivo | 09/02/2022 |
1 | Ordem Serviço | 24/09/2021 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20210326006 | Roberto Moura Leite | Executor | 1000027276TO | 311762DTO |
20210328974 | Leonardo Sousa Amorim | Autoria | 1000024692TO | 307258TO |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 1 | 30 dias | R$123.792,49 |
2º | 4 | 120 dias | R$11.790,54 |
3º | 2 | 60 dias | R$51.518,29 |
4º | 3 | 90 dias | R$35.898,68 |
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/10/2021 | 03/11/2021 | R$ 58.018,64 | 26,00 % | PREVISãO PARA PRIMEIRA MEDIçãO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BOLETIM DE MEDIYYO | 25/08/2023 |
Relatório | RELATYRIO FOTOGRAFICO | 25/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 28/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 29/08/2023 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 04/10/2021 | 08/12/2021 | R$ 69.315,16 | 31,00 % | PREVISãO PARA SEGUNDA MEDIçãO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BOLETIM DE MEDIYYO ADITIVO | 25/08/2023 |
Relatório | RELATORIO FOTOGRAFICO | 25/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 28/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 29/08/2023 | Recibo |
3ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 07/12/2021 | 20/12/2021 | R$ 61.608,18 | 28,00 % | PREVISãO PARA TERCEIRA MEDIçãO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BOLETIM DE MEDIYYO | 25/08/2023 |
Relatório | Relatorio fotografico terceira medicao | 29/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 28/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 29/08/2023 | Recibo |
4ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
4 | 21/12/2021 | 27/01/2022 | R$ 34.058,02 | 15,00 % | PREVISÃO PARA QUARTA MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BOLETIM DE MEDIYYO | 25/08/2023 |
Relatório | RELATORIO FOTOGRAFICO | 25/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 28/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 29/08/2023 | Recibo |
5ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 12.024,50 | 22,00 % | PREVISãO PARA PRIMEIRA MEDIçãO DO ADITIVO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BOLETIM DE MEDIYYO DO ADITIVO | 25/08/2023 |
Relatório | RELATYRIO FOTOGRAFICO | 29/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 28/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 29/08/2023 | Recibo |
6ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 03/01/2022 | 24/01/2022 | R$ 42.975,50 | 78,00 % | PREVISãO PARA SEGUNDA MEDIçãO DO ADITIVO FINAL. |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | RELATORIO FOTOGRAFICO | 29/08/2023 |
Relatório | BOLETIM DE MEDIYYO ADITIVO | 29/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 13/09/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 29/08/2023 | Recibo |