Dados da Licitação
Processo: 105 / 2022
Proced. Licitatório: 105 / 2022
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 640.270,23
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 27/05/2022 / Cadastro em:11/05/2022
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 27/05/2022 / Cadastro em:11/05/2022
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: visando a contratacao de empresa especializada em obras e servicos de engenharia civil para execucao de servicos de construcao de casas populares no Municipio de Bernardo Sayao Y TO, conforme Planilha Orcamentaria, Cronogramafisico financeiro, Memorial de Calculo e projetos contidos no Edital
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 15 | 451 | 0103 | 1058 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
15000000000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Website do órgão * | Publicação | 11/05/2022 | http://diariooficial.bernardosayao.to.gov.br/ |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 13/06/2022 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Sim | GILCIA DAYANE FERREIRA VIANA | 09/01/2023 | Recibo |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Contrato | Outros documentos pertinentes | 24/07/2023 | ART DE EXECUYYO |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 24/07/2023 | COMPROVANTE DE PUBLICAYYO DO Y TERMO ADITIDO DE PRAZO |
Contrato | Instrumento Contratual * | 24/07/2023 | CONTRATO |
Contrato | Nota de empenho * | 24/07/2023 | NOTA DE EMPENHO |
Situação do Contrato | Ordem de Início, se for o caso | 24/07/2023 | ORDEM DE SERVIYO |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 24/07/2023 | Y TERMO ADITIVO DE PRAZO |
Situação da Obra | Termo de Recebimento Definitivo | 03/08/2023 | Termo de Recebimento de Obra |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 24/07/2023 | TERMO DE HOMOLOGAYYO |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 24/07/2023 | TERMO DE ADJUDICAYAO |
Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 24/07/2023 | REGULARIDADES FISCAL |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/07/2023 | QUADRO DE COMPOSIYYO DO BDI |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 24/07/2023 | PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 24/07/2023 | PLANILHA ORYAMENTARIA DA EMPRESA VENEDORA |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 24/07/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/07/2023 | COMPOSIYYO |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 24/07/2023 | ATA DE SESSYO PUBLICA |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 19/07/2023 | QUADRO DE COMPOSIYYO DO BDI |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 19/07/2023 | PROJETO BYSICO ATUAL |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 19/07/2023 | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO |
Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração (em formato pdf e xls ou similar) | 19/07/2023 | PLANILHA ORYAMENTARIA ESTIMADA ADM |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 19/07/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ADM |
Licitação | Comprovação de Previsão orçamentária-PPA/LDO/LOA | 19/07/2023 | COMPROVANTE DE DOTAYYO ORYAMENTARIA |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 19/07/2023 | COMPOSIYYO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2022 | PROJHIDROSANITARIO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2022 | PROJHIDROSANITARIO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2022 | PROJESTRUTURAL |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2022 | PROJELYTRICO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2022 | PROJARQUITETYNICO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2022 | PO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2022 | CRONOGRAMA |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2022 | BDI |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2022 | ART PROJETO CASAS |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 11/05/2022 | MEMORIA DE CYLCULO |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 11/05/2022 | ART PROJETO CASAS |
Licitação | Memorial descritivo e/ou Especificações Complementares, quando for o caso | 11/05/2022 | MEMORIA DE CYLCULO |
Licitação | Parecer Jurídico | 11/05/2022 | tomada de preco |
Licitação | Edital em formato pesquisável | 11/05/2022 | EDITAL CASAS POPULARES BS |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 11/05/2022 | diariooficial |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 31/05/2022 | justifica-se a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para execução de serviços de construção de serviços de construção de casas papulares no municipio de Bernardo sayao-to. |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
29.708.004/0001-00 | MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 122 / 2022
Vigência: 31/05/2022 a 31/10/2022
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 31/05/2022 a 31/10/2022
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 31/05/2022
Data Assinatura: 31/05/2022
Data Assinatura: 31/05/2022
Valor: R$ 640.270,23
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Unidade Organizadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
Número de Execução Contábil: 1222
Contratado: MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA
Descrição do Objeto: A contratacao de empresa para especializada em obras e serviços de engenharia civil para execução de serviço de construção de casas populares no municipio de Bernardo sayao-To.
Situação:Concluído - Justificativa:CONCLUIDA A OBRA
Número de Execução Contábil: 1222
Contratado: MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA
Descrição do Objeto: A contratacao de empresa para especializada em obras e serviços de engenharia civil para execução de serviço de construção de casas populares no municipio de Bernardo sayao-To.
Situação:Concluído - Justificativa:CONCLUIDA A OBRA
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 24/07/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 24/07/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Aditivo Nº 1
Data Assinatura: 26/10/2022
Tipo: Aditivo de Prazo
Data Assinatura: 26/10/2022
Tipo: Aditivo de Prazo
Valor Aditivado: R$ 0,00
Prazo Aditivado: 90 dias
Data Publicação 19/12/2022
Prazo Aditivado: 90 dias
Data Publicação 19/12/2022
Justificativa: ADITIVO DE PRAZO PARA CONCLUSãO DA OBRA
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 24/07/2023 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 24/07/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 0,00
Apostilamento(s)
Valor APOSTILADO: R$ 0,00
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: casas populares
Endereço: Av Joao Custodio da Silva centro
Endereço: Av Joao Custodio da Silva centro
Tipo: Edificações
Sub/Tipo: Unidade habitacional
Sub/Tipo: Unidade habitacional
Descrição da Obra: CONSTRUçãO DE CASAS POPULARES
Dados do Contrato
Ano: 2022
Nº Contrato: 122
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 122
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 31/05/2022
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 01/06/2022
Prazo Inicial(Dias): 150
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 640.270,23
Prazo Inicial(Dias): 150
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 640.270,23
Prazo Aditado(Dias): 90
Previsão p/Conclusão:27/01/2023
Valor Aditado: R$ 0,00
Situação Atual: Recebimento Definitivo
Prazo Total(Dias): 240
Dias Restantes p/Conclusão: -468
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 240
Dias Restantes p/Conclusão: -468
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 640.270,23
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.877551 | -48.888974 | CASAS POPULARES |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Recebimento Definitivo | 27/01/2023 |
1 | Ordem Serviço | 01/06/2022 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20220374198 | Roberto Moura Leite | Executor | 1000027276-TO | 311762/D-TO |
20220350309 | Leonardo Sousa Amorim | Fiscalizador | 1000024692-TO | 307258-TO |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 4 | 120 dias | R$112.246,85 |
2º | 1 | 30 dias | R$93.491,63 |
3º | 2 | 60 dias | R$95.417,46 |
4º | 3 | 90 dias | R$115.001,85 |
5º | 5 | 150 dias | R$224.112,44 |
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/07/2022 | 04/08/2022 | R$ 134.111,42 | 21,00 % | EXECUÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Y BM MEDIYYO | 24/07/2023 |
Relatório | Y Relatorio fotografico primeira medioassinado | 24/07/2023 |
Relatório | Y NOTA FISCAL | 24/07/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 07/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 24/07/2023 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 05/08/2022 | 08/06/2024 | R$ 128.092,25 | 20,00 % | EXECUÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Boletim de MEDIYYO | 24/07/2023 |
Relatório | Relatoriofotograficoassinado | 24/07/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL | 24/07/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 07/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 24/07/2023 | Recibo |
3ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01/09/2022 | 10/01/2023 | R$ 109.843,21 | 17,00 % | PREVISÃO DE EXECUÇÃO PARA TERCEIRA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BM MEDIYYOASSINADO | 24/07/2023 |
Relatório | RELATORIO FOTOGRAFICO | 24/07/2023 |
Relatório | Y NOTA FISCAL | 24/07/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 07/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 24/07/2023 | Recibo |
4ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
4 | 14/10/2022 | 11/11/2022 | R$ 89.271,54 | 14,00 % | PREVISÃO PARA EXECUÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BM MEDIYYO ASSINADO | 24/07/2023 |
Relatório | RELATORIO FOTOGRAFICO | 24/07/2023 |
Relatório | Y NOTA FISCAL | 24/07/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 07/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 24/07/2023 | Recibo |
5ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
5 | 11/11/2022 | 01/06/2023 | R$ 178.951,81 | 28,00 % | MEDIÇÃO FINAL EXECUÇÃO DAS CASAS POPULARES |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BOLETIM DE MEDIYYO | 03/08/2023 |
Relatório | BMRELATORIO FOTOGRAFICO | 03/08/2023 |
Relatório | Y NOTA FISCAL | 03/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 07/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 03/08/2023 | Recibo |