Dados da Licitação
Processo: 159 / 2022
Proced. Licitatório: 159 / 2022
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 709.557,98
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 31/08/2022 / Cadastro em:23/08/2022
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 31/08/2022 / Cadastro em:23/08/2022
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: contratacao de empresa especializada em obras e servicos de engenharia civil para prestacao de servicos de construcao da sede da Secretaria Municipal de Educacao de Bernardo SayaoTo
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
06 | 06 | 12 | 122 | 0109 | 1093 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
15001001000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial da União | Publicação | 02/08/2022 | diario oficial da união |
Diário Oficial da União | Republicação | 16/08/2022 | diario oficial da união |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 17/10/2022 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Sim | GILCIA DAYANE FERREIRA VIANA | 23/08/2022 | Recibo |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Edital em formato pesquisável | 23/08/2022 | EDITAL PREDIO SECRETARIA DE EDUCAYYO |
Licitação | Parecer Jurídico | 23/08/2022 | PARECER JURYDICO TOMADA DE PREYO EDUCAYYO |
Licitação | Parecer Jurídico | 23/08/2022 | PARECER JURYDICO TOMADA DE PREYO EDUCAYYO |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 23/08/2022 | ARTPROJETOSECRETARIA |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/08/2022 | BDISEC |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/08/2022 | COMPOSICOESSEC |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 23/08/2022 | CRONOGRAMASEC |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 23/08/2022 | INPDFViewer |
Licitação | Memorial descritivo e/ou Especificações Complementares, quando for o caso | 23/08/2022 | MEMORIADECALCULOSEC |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/08/2022 | PLANILHAORYAMENTARIASEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOARQUITETONICOSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOARQUITETONICOSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOELETRICOSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOELETRICOSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOESTRUTURALSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOESTRUTURALSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOESTRUTURALSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOESTRUTURALSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOESTRUTURALSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOESTRUTURALSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOESTRUTURALSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOESTRUTURALSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOESTRUTURALSEC |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/08/2022 | PROJETOHIDRAULICOSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOHIDRAULICOSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOHIDRAULICOSEC |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 23/08/2022 | PROJETOSANITARIOSEC |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/08/2022 | SUSPENSYO TP |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 26/07/2023 | ATA DE SESSYO PYBLICA |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 26/07/2023 | COMPOSIYYO ANALITICA COM PREYOS UNITARIOS |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 26/07/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 26/07/2023 | PLANILHA ORYAMENTARIA DA EMPRESA VENCEDORA |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 26/07/2023 | PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 26/07/2023 | QUADRO DE COMPOSIYYO DO BDI |
Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 26/07/2023 | REGULARIDADES FISCAL |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 26/07/2023 | TERMO DE ADJUDICAYYO |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 26/07/2023 | TERMO DE HOMOLOGAYYO |
Contrato | Nota de empenho * | 26/07/2023 | NOTA DE EMPENHO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 26/07/2023 | ART DE EXECUYYO |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 26/07/2023 | COMPROVANTE DE PUBLICAYYO DO ADITIVO |
Contrato | Instrumento Contratual * | 26/07/2023 | CONTRATO |
Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | 26/07/2023 | JUSTIFICATIVA ADT |
Contrato | Nota de empenho * | 26/07/2023 | NOTA DE EMPENHO ADITIVO |
Situação do Contrato | Ordem de Início, se for o caso | 26/07/2023 | ORDEM DE SERVIYO |
Termo Aditivo | Parecer jurídico sobre o Termo Aditivo, se for o caso | 26/07/2023 | PARECER JURYDICO aditivo da educaYYo ok |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 26/07/2023 | PARECER TECNICO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 26/07/2023 | PLANILHA DE REPROGRAMAYYO E ADITIVO DE SERVIYOS |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 26/07/2023 | PLANILHA ORYAMENTARIA DO ADITIVO |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 26/07/2023 | TERMO ADITIVO DE VALOR |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 26/07/2023 | TERMO DE AUTORIZAYYO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 31/07/2023 | Errata |
Situação da Obra | Termo de Recebimento Definitivo | 25/08/2023 | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA |
Obra | Portaria de nomeação do fiscal da obra/serviços | 25/08/2023 | Contrato Fiscal de Obras |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 31/10/2023 | ERRATA |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 02/09/2022 | justifica-se a necessidade da contratação de empresa especializada em obras e serviços da sede da secretaria municipal de educação du município de Bernardo sayão To. |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
28.392.271/0001-59 | CSA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 159 / 2022
Vigência: 02/09/2022 a 31/12/2022
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 02/09/2022 a 31/12/2022
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 02/09/2022
Data Assinatura: 02/09/2022
Data Assinatura: 02/09/2022
Valor: R$ 623.687,76
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 4.4.90.51
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 4.4.90.51
Unidade Organizadora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE BERNARDO SAYÃO
Número de Execução Contábil: 159
Contratado: CSA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Descrição do Objeto: A contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para prestação de contrução de sede da secretaria municipal de educação de Bernardo sayao .
Situação:Concluído - Justificativa:OBRA FINALIZADA
Número de Execução Contábil: 159
Contratado: CSA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Descrição do Objeto: A contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para prestação de contrução de sede da secretaria municipal de educação de Bernardo sayao .
Situação:Concluído - Justificativa:OBRA FINALIZADA
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 07/08/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 26/07/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Aditivo Nº 1
Data Assinatura: 05/12/2022
Tipo: Aditivo de Valor
Data Assinatura: 05/12/2022
Tipo: Aditivo de Valor
Valor Aditivado: R$ 120.065,08
Prazo Aditivado: - - -
Data Publicação 15/12/2022
Prazo Aditivado: - - -
Data Publicação 15/12/2022
Justificativa: REZãO DA FUNDAMENTACAO LEGAL DO ARTIGO 65 PARAGRAFO PRIMEIRO DA LEI 866693, EM ATENçAO AO PRINCIPIO ECONOMICIDADE, EFICIENCIA DA ADMINISTRAçãO PUPLICA, ALIADO COM A INALTERABILIDADE DO VALOR INICIAL DA PROPOSTA E NAO ACARETANDO ANOS O ERARIO PUPLICO.
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 07/08/2023 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 26/07/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 120.065,08
Apostilamento(s)
Valor APOSTILADO: R$ 0,00
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Secretaria Municipal de Educacao
Endereço: Av Terceira Avenida centro
Endereço: Av Terceira Avenida centro
Tipo: Edificações
Sub/Tipo: Outra obra de edificação
Sub/Tipo: Outra obra de edificação
Descrição da Obra: CONSTRUçãO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO DE BERNARDO SAYãO.
Dados do Contrato
Ano: 2022
Nº Contrato: 159
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 159
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 05/09/2022
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: CSA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: CSA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 18/08/2023
Prazo Inicial(Dias): 117
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 623.687,76
Prazo Inicial(Dias): 117
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 623.687,76
Prazo Aditado(Dias): 0
Previsão p/Conclusão:13/12/2023
Valor Aditado: R$ 120.065,08
Situação Atual: Ordem Serviço
Prazo Total(Dias): 117
Dias Restantes p/Conclusão: -148
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 117
Dias Restantes p/Conclusão: -148
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 743.752,84
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.881514 | -48.896837 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Ordem Serviço | 18/08/2023 |
1 | Recebimento Definitivo | 03/01/2023 |
1 | Recebimento Definitivo | 03/01/2023 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20220389886 | Pedro Luiz Lustosa Neto | Executor | 149875DTO | 2400637806 |
20220374250 | Leonardo Sousa Amorim | Autoria | 1000024692TO | 307258TO |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 3 | 90 dias | R$120.873,24 |
2º | 2 | 60 dias | R$177.572,05 |
3º | 4 | 120 dias | R$154.795,29 |
4º | 1 | 30 dias | R$170.447,76 |
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2022 | 07/10/2022 | R$ 205.335,40 | 32,92 % | PREVISÃO PARA PRIMEIRA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BM MEDIYYO | 25/08/2023 |
Relatório | BM RELATORIO FOTOGRAFICO SEC EDUCACAO | 25/08/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL | 25/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 28/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 25/08/2023 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 08/10/2022 | 09/11/2022 | R$ 171.177,86 | 27,45 % | PREVISÃO PARA SEGUNDA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BM MEDIYYO | 25/08/2023 |
Relatório | RELATORIO FOTOGRAFICO | 25/08/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL | 25/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 28/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 25/08/2023 | Recibo |
3ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10/11/2022 | 12/12/2022 | R$ 247.174,50 | PREVISÃO PARA TERCEIRA MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BM MEDIYYO | 25/08/2023 |
Relatório | RELATORIOFOTOGRAFICO FINAL | 25/08/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL | 25/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 28/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 25/08/2023 | Recibo |
4ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/12/2022 | 20/12/2022 | R$ 120.065,08 | 100,00 % | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO CONCLUSÃO DA OBRA. |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BM MEDIYYO ADITIVOassinado Sec | 25/08/2023 |
Relatório | RELATORIOFOTOGRAFICO FINAL | 25/08/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL ADITIVO | 25/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 28/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 25/08/2023 | Recibo |