Dados da Licitação
Proced. Licitatório: 189 / 2022
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 14/10/2022 / Cadastro em:04/10/2022
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 15 | 451 | 0103 | 1058 |
Classificação da Despesa
3.3.90.51 |Fonte de Recurso
17000000000000 | 17010000000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial | Publicação | 29/09/2022 | diario oficial do Tocantins |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 17/05/2023 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Sim | GILCIA DAYANE FERREIRA VIANA | 15/05/2023 | Recibo |
Convênio
1º Convênio
Número: 38960058 / 2021
Concedente: 17.684.344/0001-60 | AGENCIA TOCANTINENSE DE TRASPORTE E OBRAS -AGETO
Data/Assinatura: 29/12/2021
Vigência: 29/12/2021 a 30/06/2023
Convenente: 25.086.596/0001-15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
Interveniente: - | -
Valor: R$ 371.180,09
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em bloquete na rua10 nesta cidade de Bernardo Sayão-To.
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Edital em formato pesquisável | 04/10/2022 | Arquivo |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 04/10/2022 | ARTPAVIMENTACAOBLOQUETE |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 04/10/2022 | BDI |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 04/10/2022 | COMPOSICOES |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 04/10/2022 | CRONOGRAMA |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 04/10/2022 | LISTA DE RUAS |
Licitação | Memorial descritivo e/ou Especificações Complementares, quando for o caso | 04/10/2022 | MEMORIA DE CALCULO |
Licitação | Memorial descritivo e/ou Especificações Complementares, quando for o caso | 04/10/2022 | MEMORIAL DESCRITIVO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 04/10/2022 | MOBILIZACAO |
Licitação | Nota de disponibilidade orçamentária, quando for o caso | 04/10/2022 | NOTA DE SERVIYO |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 04/10/2022 | PROJETOCAPA |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 04/10/2022 | PROJETOFOLHA LISTA RUAS |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 04/10/2022 | PROJETOFOLHA PLANTA CIDADE |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 04/10/2022 | PROJETOFOLHA JAZIDA |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 04/10/2022 | PROJETOFOLHA BOTA FORA |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 04/10/2022 | PROJETOFOLHA MAPA |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 04/10/2022 | PROJETOFOLHA DETALHES |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 04/10/2022 | PROJETOFOLHA PAVIMENTACAO |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 04/10/2022 | PROJETOFOLHA PAVIMENTACAO |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 04/10/2022 | PROJETOFOLHA SINALIZACAO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 04/10/2022 | REPROGRAMACAO |
Licitação | Parecer Jurídico | 15/05/2023 | PARECER JURDICO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 15/05/2023 | PLANILHA DE REPROGRAMACAO ORYAMENTARIA |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 15/05/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ADM |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 15/05/2023 | LISTA DE RUAS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 15/05/2023 | NOTA DE SERVIYO |
Situação da Licitação | Ata Registro de Preços, se for o caso | 15/05/2023 | ATA DA SESSYO PUBLICA |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 15/05/2023 | PROPOSTA DE PREYOS DA EMPRESA VENCEDORA |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 15/05/2023 | Cronograma Fisico Financeiro da empresa Vencedora |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 15/05/2023 | TERMO DE ADJUDICAYYO E PUBLICAYYO |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 15/05/2023 | TERMO DE HOMOLOGAYYO E PUBLICAYYO |
Contrato | Instrumento Contratual * | 15/05/2023 | CONTRATO DE EXECUYYO e PUBLICAYYO |
Contrato | Nota de empenho * | 15/05/2023 | NOTA DE EMPENHO |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 15/05/2023 | Primeiro Termo Aditivo de Equilibrio Financeiro e PUBLICAC |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 15/05/2023 | SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAYYO DE PRAZO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 16/05/2023 | TERMO DE CONVENIO BLOQUETES |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 16/05/2023 | PROPOSTA DE PREYOS DA EMPRESA VENCEDORA |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 16/05/2023 | CONTRATO DE EXECUYYO e PUBLICAYYO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 16/05/2023 | TERMO DE CONVENIO BLOQUETES |
Contrato | Nota de empenho * | 16/05/2023 | NOTA DE EMPENHO aditivo |
Situação do Contrato | Ordem de Início, se for o caso | 16/05/2023 | ORDEM DE SERVIYOS NY |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 16/05/2023 | ART DE EXECUYYO |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 17/05/2023 | Planilha orYamentaria da Empresa vencedora |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 17/05/2023 | ComposiYYo da Empresa Vencedora |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 17/05/2023 | Quadro de ComposiYYo do BDI |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 17/05/2023 | PLANILHA DE REPROGRAMACAO ORYAMENTARIA |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 24/10/2023 | TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAYYO DE PRAZO |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 21/10/2022 | justifica-se a contratação de empresa para especializada para execução de serviços de pavimentação em bloquete na rua 10 nesta cidade de Bernardo Sayão-To. |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
29.708.004/0001-00 | MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Vigência: 21/10/2022 a 31/12/2022
Contrato Origem: 0 /
Data Assinatura: 21/10/2022
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Número de Execução Contábil: 176
Contratado: MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA
Descrição do Objeto: contratacao de empresa para especializada para execucao de servicos de pavimentacao em bloquete na rua 10 nesta cidade de Bernardo SayaoTo
Situação:Em execução - Justificativa:JUSTIFICASE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETE NA RUA 10 NESTA CIDADE DE BERNARDO SAYAOTO
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 17/05/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 15/05/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Data Assinatura: 21/10/2022
Tipo: Aditivo de Valor
Prazo Aditivado: 70 dias
Data Publicação 03/04/2023
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 27/06/2023 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 16/05/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Data Assinatura: 20/12/2022
Tipo: Aditivo de Prazo
Prazo Aditivado: 180 dias
Data Publicação 03/04/2023
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 27/06/2023 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 16/05/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Data Assinatura: 06/06/2023
Tipo: Aditivo de Prazo
Prazo Aditivado: 184 dias
Data Publicação 12/06/2023
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 14/11/2023 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 24/10/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Apostilamento(s)
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Endereço: Rua 10 Centro
Sub/Tipo: Calçamento em bloco de concreto
Dados do Contrato
Nº Contrato: 176
Regime:Contratação por Preço Global
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: MOURA FERREIRA E FERREIRA LTDA
Dados de Execução da Obra
Prazo Inicial(Dias): 70
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 353.128,16
Prazo Aditado(Dias): 364
Previsão p/Conclusão:16/01/2024
Valor Aditado: R$ 37.661,76
Prazo Total(Dias): 434
Dias Restantes p/Conclusão: -114
Valor Apostilado: R$ 0,00
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.881637 | -48.899908 | Via Municipal Rua 10 |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Ordem Serviço | 08/11/2022 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20220399693 | Roberto Moura Leite | Executor | 100002776-TO | 311762/D-TO |
202103000075 | Leonardo Sousa Amorim | Autoria | 1000024692-TO | 307258TO |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 2 | 45 dias | R$155.567,90 |
2º | 1 | 30 dias | R$235.222,02 |
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2022 | 23/03/2023 | R$ 97.602,26 | 27,64 % | Primeira Medicao do contrato 1762022 |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BMMEDICAOMOURABLOQUETEBSREVassinado | 18/05/2023 |
Relatório | Nota Fiscal nY assinado | 18/05/2023 |
Relatório | BMRELATORIOFOTOGRAFICAMOURABLOQUETEBSassinado | 18/05/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 27/06/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 27/06/2023 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15/11/2022 | 23/03/2023 | R$ 11.023,37 | 29,27 % | Primeira Medicao do Termo aditivo |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BMMEDICAOMOURABLOQUETEBSREVassinado | 18/05/2023 |
Relatório | notaaditivocorrigidaassinado | 18/05/2023 |
Relatório | BMRELATORIOFOTOGRAFICAMOURABLOQUETEBSassinado | 18/05/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 27/06/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 27/06/2023 | Recibo |
3ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 27/03/2023 | 26/05/2023 | R$ 124.899,64 | 31,96 % | MEDIçãO DO PERíODO EXECUTADO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | RelatoriofotograficoYPAVIMENTACAOassinado | 23/10/2023 |
Relatório | NFSeassinado | 23/10/2023 |
Relatório | BOLETIM MEDIYYODAPLANILHAREPROGRAMACAOassinado | 21/12/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 14/11/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 23/10/2023 | Recibo |
4ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
4 | 15/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 51.300,00 | 13,13 % | SERVIçOS EXECUTADOS NO PERIODO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | NOTA FISCALeassinado | 21/12/2023 |
Relatório | RelatorioFotograficoBMPAVIMENTACAOassinado | 21/12/2023 |
Relatório | BOLETIMMEDIYYOBOLQUETESassinado | 28/12/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 29/12/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 28/12/2023 | Recibo |
5ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
4 | 13/12/2023 | 29/01/2024 | R$ 105.964,65 | 27,12 % | CONCLUSãO DA PAVIMENTAçãO EM BLOQUETE DA RUA 10 CENTRO BERNARDO SAYAO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BOLETIMBAMDDAPLANILHAassinado | 27/03/2024 |
Relatório | RelatoriofotograficoBPAVIMENTACAOassinado | 27/03/2024 |
Relatório | NOTA FISCALassinado | 27/03/2024 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Não | - - - | - - - | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 27/03/2024 | Recibo |