Dados da Licitação
Processo: 341 / 2022
Proced. Licitatório: 341 / 2022
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 105.420,69
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 26/10/2022 / Cadastro em:07/10/2022
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 26/10/2022 / Cadastro em:07/10/2022
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
COM VISTAS A REFORMA E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
04 | 04 | 10 | 301 | 0020 | 1063 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
26000000000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial | Publicação | 03/10/2022 | DIARIO OFICIAL DE BREJINHO DE NAZARE |
Jornal de grande circulação * | Publicação | 05/10/2022 | JORNAL DAQUI |
Diário Oficial da União | Publicação | 05/10/2022 | DOU |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | LUANA DIAS NOBRE | 07/10/2022 | Recibo |
Responsável | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 07/10/2022 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Não | - | - |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Parecer Jurídico | 07/10/2022 | Parecer Juridico |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 07/10/2022 | PUBLICAYYO AVISO TP |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/10/2022 | PROJETO BYSICO TP |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 07/10/2022 | ART |
Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração (em formato pdf e xls ou similar) | 07/10/2022 | PROJETOS |
Licitação | Edital original ou Declaração,devidamente assinada, que Edital Pesquisável confere com o edital original. Se for o caso | 07/10/2022 | EDITAL PSF II TP |
Licitação | Justificativa técnica, se for o caso | 07/10/2022 | JUSTIFICATIVA |
Licitação | Edital em formato pesquisável | 07/10/2022 | EDITAL TOMADA DE PREYOS PSF II |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 17/11/2022 | Ata de Julgamento |
Licitação | Edital original ou Declaração,devidamente assinada, que Edital Pesquisável confere com o edital original. Se for o caso | 21/11/2022 | RepublicaYYo Edital |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 21/11/2022 | ComprovaYYo de RepublicaYYo |
Licitação | Edital em formato pesquisável | 21/11/2022 | EDITAL DE REPUBLICAYYO Pesquisavel |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 10/01/2023 | Lista de presenYa |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 10/01/2023 | ATA de Julgamento |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 10/01/2023 | Consultas |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 10/01/2023 | Extrato de HomologaYYo |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 10/01/2023 | Nota Controle Interno |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 10/01/2023 | Proposta TP |
Contrato | Instrumento Contratual * | 10/01/2023 | CONTRATO |
Contrato | Comprovação de publicação do extrato do contrato | 10/01/2023 | Extrato de Contrato |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 12/01/2023 | Termo de HomologaYYo |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 15/05/2023 | ORDEM DE SERVIYOS |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 31/05/2023 | Termo de Aditivo |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 31/05/2023 | PublicaYYo Extrato do T A |
Termo Aditivo | Documento de solicitação de Aditivo | 31/05/2023 | OFICIO SGS |
Termo Aditivo | Parecer jurídico sobre o Termo Aditivo, se for o caso | 31/05/2023 | Parecer Juridico T A |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 31/05/2023 | Termo de Aditivo |
Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | 31/05/2023 | Justificativa AtualizaYYo de Valor |
Termo Aditivo | Documento de solicitação de Aditivo | 31/05/2023 | OFICIO SGS |
Termo Aditivo | Planilha de itens acrescidos, decrescidos e Extracontratuais, em pdf e xls ou similar); conforme for o caso | 31/05/2023 | Parecer do Engenheiro |
Termo Aditivo | Parecer jurídico sobre o Termo Aditivo, se for o caso | 31/05/2023 | Parecer Juridico AtualizaYYo de Valor |
Termo Aditivo | Planilha de itens acrescidos, decrescidos e Extracontratuais, em pdf e xls ou similar); conforme for o caso | 31/05/2023 | PLANILHA DE LEVANTAMENTO |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 31/05/2023 | PublicaYYo Extrato do T A |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 05/09/2023 | ERRATA |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 15/12/2022 | homologada |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
27.511.961/0001-17 | SGS ENGENHARIA LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 6 / 2023
Vigência: 04/01/2023 a 04/05/2023
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 04/01/2023 a 04/05/2023
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 06/01/2023
Data Assinatura: 04/01/2023
Data Assinatura: 04/01/2023
Valor: R$ 105.396,27
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 44;90;51
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 44;90;51
Unidade Organizadora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO DE NAZARÉ
Número de Execução Contábil: 6
Contratado: SGS ENGENHARIA LTDA
Descrição do Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução de obras e serviços de engenharia com vistas a reforma e adequação da unidade básica de saúde II
Situação:Em execução - Justificativa:LEI N 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Número de Execução Contábil: 6
Contratado: SGS ENGENHARIA LTDA
Descrição do Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução de obras e serviços de engenharia com vistas a reforma e adequação da unidade básica de saúde II
Situação:Em execução - Justificativa:LEI N 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | LUANA DIAS NOBRE | 25/01/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 10/01/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Aditivo Nº 1
Data Assinatura: 03/05/2023
Tipo: Aditivo de Prazo
Data Assinatura: 03/05/2023
Tipo: Aditivo de Prazo
Valor Aditivado: R$ 0,00
Prazo Aditivado: 123 dias
Data Publicação 23/05/2023
Prazo Aditivado: 123 dias
Data Publicação 23/05/2023
Justificativa: ADITAMENTO DE PRAZO ART 57, II DA LEI 8666
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | LUANA DIAS NOBRE | 05/06/2023 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 31/05/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Aditivo Nº 2
Data Assinatura: 23/05/2023
Tipo: Aditivo de Valor
Data Assinatura: 23/05/2023
Tipo: Aditivo de Valor
Valor Aditivado: R$ 44.591,22
Prazo Aditivado: - - -
Data Publicação 29/05/2023
Prazo Aditivado: - - -
Data Publicação 29/05/2023
Justificativa: ADITIVO DE VALOR ART 65, 1 DA LEI 8666
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | LUANA DIAS NOBRE | 05/06/2023 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 31/05/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 44.591,22
Apostilamento(s)
Valor APOSTILADO: R$ 0,00
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Unidade Basica de Saude PSFII
Endereço: Praca Nossa senhora de Nazare Centro
Endereço: Praca Nossa senhora de Nazare Centro
Tipo: Edificações
Sub/Tipo: Posto de saúde
Sub/Tipo: Posto de saúde
Descrição da Obra: CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA COM VISTAS A REFORMA E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II
Dados do Contrato
Ano: 2023
Nº Contrato: 6
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 6
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 04/01/2023
Modalidade: Reforma
Empresa Contratada: SGS ENGENHARIA LTDA
Modalidade: Reforma
Empresa Contratada: SGS ENGENHARIA LTDA
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 28/04/2023
Prazo Inicial(Dias): 60
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 105.396,27
Prazo Inicial(Dias): 60
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 105.396,27
Prazo Aditado(Dias): 123
Previsão p/Conclusão:28/10/2023
Valor Aditado: R$ 44.591,22
Situação Atual: Ordem Serviço
Prazo Total(Dias): 183
Dias Restantes p/Conclusão: -194
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 183
Dias Restantes p/Conclusão: -194
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 149.987,49
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-11.035534 | -48.638887 | Unidade Basica de Saude PSFII |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Ordem Serviço | 28/04/2023 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20230432540 | Silvino Gama de Souza | Executor | 210144 | - - - |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 1 | 60 dias | R$105.396,27 |
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/04/2023 | 28/05/2023 | R$ 93.378,63 | 88,59 % | PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIçãO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Fotos | Y Relatorio fotografico | 06/10/2023 |
Relatório | Y Boletim de mediYYo | 06/10/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | THALITA ALVARES TEIXEIRA | 06/10/2023 | - |
Resposável Autorizado | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 06/10/2023 | Recibo |
Responsável por Obras | Não | - - - | - - - | - |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 29/05/2023 | 11/06/2023 | R$ 12.592,64 | 11,94 % | SEGUNDO BOLETIM DE MEDIçãO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Y Boletim de mediYYo | 06/10/2023 |
Fotos | Y Relatorio fotografico | 06/10/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | THALITA ALVARES TEIXEIRA | 06/10/2023 | - |
Resposável Autorizado | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 06/10/2023 | Recibo |
Responsável por Obras | Não | - - - | - - - | - |
3ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 29/05/2023 | 11/06/2023 | R$ 44.016,22 | 91,60 % | TERCEIRO BOLETIM DE MEDIçãO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Fotos | Y relatorio fotografico | 06/10/2023 |
Relatório | Y Boletim de mediYao | 06/10/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | THALITA ALVARES TEIXEIRA | 06/10/2023 | - |
Resposável Autorizado | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 06/10/2023 | Recibo |
Responsável por Obras | Não | - - - | - - - | - |