Dados da Licitação
Processo: 156 / 2022
Proced. Licitatório: 156 / 2022
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 154.225,78
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 25/10/2022 / Cadastro em:07/10/2022
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 25/10/2022 / Cadastro em:07/10/2022
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA COM VISTAS A REFORMA E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
04 | 04 | 10 | 301 | 0020 | 1063 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
26000000000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial | Publicação | 03/10/2022 | Diario oficial de Brejinho de Nazare |
Jornal de grande circulação * | Publicação | 05/10/2022 | Jornal Daqui |
Diário Oficial da União | Publicação | 05/10/2022 | Diario Oficial da União |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | LUANA DIAS NOBRE | 07/10/2022 | Recibo |
Responsável | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 07/10/2022 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Não | - | - |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Parecer Jurídico | 07/10/2022 | Parecer Juridico |
Licitação | Edital original ou Declaração,devidamente assinada, que Edital Pesquisável confere com o edital original. Se for o caso | 07/10/2022 | Edital |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 07/10/2022 | PublicaYes |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 07/10/2022 | Projeto Basico |
Licitação | Justificativa técnica, se for o caso | 07/10/2022 | Justificativa da contrataYYo |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 07/10/2022 | ART de obra |
Licitação | Edital em formato pesquisável | 07/10/2022 | EDITAL TOMADA DE PREYOS PESQUISAVEL |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 10/10/2022 | Quadro de composiYYo do BDI |
Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração (em formato pdf e xls ou similar) | 10/10/2022 | Planilhas |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 10/10/2022 | Projetos |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 10/10/2022 | Relatorio Tecnico |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 12/01/2023 | ATA DE JULGAMENTO |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 12/01/2023 | ATA de Reabertura |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 12/01/2023 | Consultas |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 12/01/2023 | Controle Interno |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 12/01/2023 | Extrato de HomologaYYo |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 12/01/2023 | Lista de PresenYa |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 12/01/2023 | M e F CONSTRUTORA |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 12/01/2023 | PROPOSTA M E F |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 12/01/2023 | Recurso |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 12/01/2023 | Termo de AdjudicaYYo |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 12/01/2023 | Termo de HomologaYYo |
Contrato | Instrumento Contratual * | 12/01/2023 | CONTRATO |
Contrato | Comprovação de publicação do extrato do contrato | 12/01/2023 | Extrato de Contrato |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 15/05/2023 | ORDEM DE SERVIYOS |
Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | 05/06/2023 | Justificativa |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 05/06/2023 | Primeiro termo de aditivo |
Termo Aditivo | Documento de solicitação de Aditivo | 05/06/2023 | Justificativa de aditivo empresa |
Termo Aditivo | Planilha de itens acrescidos, decrescidos e Extracontratuais, em pdf e xls ou similar); conforme for o caso | 05/06/2023 | Planilhas |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 05/06/2023 | Justificativa tecnica |
Termo Aditivo | Parecer jurídico sobre o Termo Aditivo, se for o caso | 05/06/2023 | Parecer juridico |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 05/06/2023 | PublicaYYo do extrato de aditivo |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 16/12/2022 | homologada |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
26.637.306/0001-47 | M F CONSTRUCOES LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 5 / 2023
Vigência: 04/01/2023 a 04/07/2023
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 04/01/2023 a 04/07/2023
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 06/01/2023
Data Assinatura: 04/01/2023
Data Assinatura: 04/01/2023
Valor: R$ 150.368,66
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 44;90;51
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 44;90;51
Unidade Organizadora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO DE NAZARÉ
Número de Execução Contábil: 5
Contratado: M F CONSTRUCOES LTDA
Descrição do Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução de obras e serviços de engenharia com vistas a reforma e adequação da unidade básica de saúde I
Situação:Em execução - Justificativa:LEI N 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Número de Execução Contábil: 5
Contratado: M F CONSTRUCOES LTDA
Descrição do Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução de obras e serviços de engenharia com vistas a reforma e adequação da unidade básica de saúde I
Situação:Em execução - Justificativa:LEI N 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | LUANA DIAS NOBRE | 25/01/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 12/01/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Aditivo Nº 1
Data Assinatura: 19/05/2023
Tipo: Aditivo de Prazo e Valor
Data Assinatura: 19/05/2023
Tipo: Aditivo de Prazo e Valor
Valor Aditivado: R$ 45.466,72
Prazo Aditivado: 180 dias
Data Publicação 31/05/2023
Prazo Aditivado: 180 dias
Data Publicação 31/05/2023
Justificativa: 1 Termo de aditivo ao contrato n 052023, processo 1562022 , Tomada de precos 0032023, referente a Contratacao de empresa em regime de empreitada por preco global para execucao de obras e servicos de engenharia com vistas a reforma e adequacao da unidade basica de saude I
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | LUANA DIAS NOBRE | 05/06/2023 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 05/06/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 45.466,72
Apostilamento(s)
Valor APOSTILADO: R$ 0,00
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Unidade de Saude PSFI
Endereço: Praca Nossa Senhora de Nazare Centro
Endereço: Praca Nossa Senhora de Nazare Centro
Tipo: Edificações
Sub/Tipo: Posto de saúde
Sub/Tipo: Posto de saúde
Descrição da Obra: Contratacao de empresa em regime de empreitada por preco global para execucao de obras e servicos de engenharia com vistas a reforma e adequacao da unidade basica de saude I
Dados do Contrato
Ano: 2023
Nº Contrato: 5
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 5
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 04/01/2023
Modalidade: Reforma
Empresa Contratada: M F CONSTRUCOES LTDA
Modalidade: Reforma
Empresa Contratada: M F CONSTRUCOES LTDA
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 20/04/2023
Prazo Inicial(Dias): 4
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 150.368,66
Prazo Inicial(Dias): 4
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 150.368,66
Prazo Aditado(Dias): 180
Previsão p/Conclusão:21/10/2023
Valor Aditado: R$ 45.466,72
Situação Atual: Ordem Serviço
Prazo Total(Dias): 184
Dias Restantes p/Conclusão: -201
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 184
Dias Restantes p/Conclusão: -201
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 195.835,38
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-11.035534 | -48.638887 | Unidade de Saude PSFI |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Ordem Serviço | 20/04/2023 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
12732528 | Hugo Araújo Souza | Executor | 000A515337 | - - - |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 1 | 120 dias | R$150.368,66 |
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/04/2023 | 18/05/2023 | R$ 58.573,53 | 38,95 % | 1 medicao referente Contratacao de empresa em regime de empreitada por preco global para execucao de obras e servicos de engenharia com vistas a reforma e adequacao da unidade basica de saude I |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Fotos | Relatorio fotografico | 05/06/2023 |
Relatório | YmediYYo | 05/06/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | LUANA DIAS NOBRE | 05/06/2023 | - |
Resposável Autorizado | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 05/06/2023 | Recibo |
Responsável por Obras | Não | - - - | - - - | - |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 18/05/2023 | 02/06/2023 | R$ 60.967,10 | 31,13 % | BOLETIM DE SEGUNDA MEDIçãO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Fotos | Segundo relatorio fotografico | 01/09/2023 |
Relatório | Segundo boletim de mediYYo | 01/09/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | THALITA ALVARES TEIXEIRA | 01/09/2023 | - |
Resposável Autorizado | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 01/09/2023 | Recibo |
Responsável por Obras | Não | - - - | - - - | - |
3ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 02/06/2023 | 19/09/2023 | R$ 30.828,03 | 15,74 % | TERCEIRO BOLETIM DE MEDIçãO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Fotos | Terceiro boletim de mediYYo | 01/09/2023 |
Relatório | Terceiro relatorio fotografico | 01/09/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | THALITA ALVARES TEIXEIRA | 01/09/2023 | - |
Resposável Autorizado | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 01/09/2023 | Recibo |
Responsável por Obras | Não | - - - | - - - | - |