Dados da Licitação
Processo: 210 / 2022
Proced. Licitatório: 210 / 2022
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 243.785,01
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 30/12/2022 / Cadastro em:28/12/2022
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 30/12/2022 / Cadastro em:28/12/2022
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO E ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
04 | 04 | 08 | 244 | 0104 | 2134 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
150000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial da União | Publicação | 16/12/2022 | PORTAL DA TRANSPARENCIA |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | ELISZANGELA ALVINO DA SILVA ANTUNES | 13/06/2023 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Sim | GILCIA DAYANE FERREIRA VIANA | 09/01/2023 | Recibo |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Edital em formato pesquisável | 28/12/2022 | Arquivo |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 09/01/2023 | CONTRATO DA TP |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 09/01/2023 | CONTRATO DA TP |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 09/01/2023 | ORDEM DE SERVIYO DA TP |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 09/01/2023 | PROJETO TP |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 27/01/2023 | OFICIO TCE GILCIA ASS |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 27/01/2023 | ERRATA TCE GILCIA |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | ARTREFORMAASSISTENCIAPROJETO |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 07/08/2023 | ATA DA SESSYO PUBLICA |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | COMPOSIYYO ANALITICA DE PREYOS UNITARIO |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | COMPOSIYYO DO BDI |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 07/08/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 07/08/2023 | PLANILHA ORYAMENTARIA DA EMPRESA VENCEDORA |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 07/08/2023 | PROPOSTA DE PREYO DA EMPRESA VENCEDORA |
Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 07/08/2023 | REGULARIDADE FISCAL |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 07/08/2023 | TERMO DE HOMOLOGAYYO |
Contrato | Instrumento Contratual * | 07/08/2023 | CONTRATO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | ART DE EXECUYYO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | EXTRATO DO CONTRATO |
Situação do Contrato | Ordem de Início, se for o caso | 07/08/2023 | ORDEM DE SRVIYOS |
Obra | Portaria de nomeação do fiscal da obra/serviços | 18/08/2023 | contrato Fiscal de Obras |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/12/2022 | projarquiteturaassistenciaREV |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/12/2022 | planilhaorYamentoassistenciaREV |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/12/2022 | memoriacalculoassistenciaREV |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/12/2022 | cronogramaassistenciaREV |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/12/2022 | composicoesassistenciaREV |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/12/2022 | BDIassistenciaREV |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/12/2022 | ARTREFORMAASSISTENCIAPROJETO |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 28/12/2022 | projarquiteturaassistenciaREV |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 28/12/2022 | ARTREFORMAASSISTENCIAPROJETO |
Licitação | Memorial descritivo e/ou Especificações Complementares, quando for o caso | 28/12/2022 | memoriacalculoassistenciaREV |
Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração (em formato pdf e xls ou similar) | 28/12/2022 | planilhaorYamentoassistenciaREV |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 28/12/2022 | composicoesassistenciaREV |
Licitação | Parecer Jurídico | 28/12/2022 | tomada de preYo ASSISTENCIA SOCIAL |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 28/12/2022 | INPDFViewer TP |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 03/01/2023 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO E ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
28.392.271/0001-59 | CSA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS | 94 99199-8744 |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 19 / 2022
Vigência: 03/01/2023 a 31/05/2023
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 03/01/2023 a 31/05/2023
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 03/01/2023
Data Assinatura: 03/01/2023
Data Assinatura: 03/01/2023
Valor: R$ 243.157,64
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Unidade Organizadora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO
Número de Execução Contábil: 19
Contratado: CSA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Descrição do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO E ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Situação:Em execução - Justificativa:CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO E ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Número de Execução Contábil: 19
Contratado: CSA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Descrição do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO E ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Situação:Em execução - Justificativa:CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO E ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | ELISZANGELA ALVINO DA SILVA ANTUNES | 07/08/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 07/08/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Não existem Termos Aditivos cadastrados neste processo
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 0,00
Apostilamento(s)
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Secretaria Municipal de Assistencia Social
Endereço: Av Miguel Andrade Batista centro
Endereço: Av Miguel Andrade Batista centro
Tipo: Edificações
Sub/Tipo: Outra obra de edificação
Sub/Tipo: Outra obra de edificação
Descrição da Obra: REFORMA DO PRéDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL
Dados do Contrato
Ano: 2022
Nº Contrato: 19
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 19
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 03/01/2023
Modalidade: Reforma
Empresa Contratada: CSA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Modalidade: Reforma
Empresa Contratada: CSA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 04/01/2023
Prazo Inicial(Dias): 148
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 243.157,64
Prazo Inicial(Dias): 148
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 243.157,64
Prazo Aditado(Dias): 0
Previsão p/Conclusão:01/06/2023
Valor Aditado: R$ 0,00
Situação Atual: Recebimento Definitivo
Prazo Total(Dias): 148
Dias Restantes p/Conclusão: -343
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 148
Dias Restantes p/Conclusão: -343
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 243.157,64
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.877783 | -48.895724 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Recebimento Definitivo | 03/03/2023 |
1 | Ordem Serviço | 04/01/2023 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20220399451 | Leonardo Sousa Amorim | Autoria | 1000024692-TO | 307258TO |
2023412323 | Pedro Luiz Lustosa Neto | Executor | 1000073960-TO | 149875D-TO |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 2 | 60 dias | R$139.254,29 |
2º | 1 | 30 dias | R$103.903,35 |
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 157.003,53 | 64,43 % | SERVIçOS EXECUTADOS NA PRIMEIRA MEDIçãO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BM MEDIYYO | 18/08/2023 |
Relatório | BMRELATORIO FOTOGRAFICO ASSIN | 18/08/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL | 18/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | ELISZANGELA ALVINO DA SILVA ANTUNES | 28/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 24/08/2023 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 27/01/2023 | 23/02/2023 | R$ 86.154,11 | 35,43 % | MEDIçãO FINAL. |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BMMEDIYYO ASSINADO | 18/08/2023 |
Relatório | RELATORIO FOTOGRAFICOASSINADO | 18/08/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL | 18/08/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | ELISZANGELA ALVINO DA SILVA ANTUNES | 28/08/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 24/08/2023 | Recibo |