Dados da Licitação
Processo: 42 / 2023
Proced. Licitatório: 42 / 2023
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 766.862,83
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 13/03/2023 / Cadastro em:28/02/2023
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 13/03/2023 / Cadastro em:28/02/2023
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: contratacao de empresa especializada em obras e servicos de engenharia civil para execucao de servicos de construcao de 10 casas populares no Municipio de Bernardo Sayao Y TO, conforme Planilha Orcamentaria, Cronogramafisico financeiro, Memorial de Calculo e projetos contidos no Edital
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 16 | 482 | 0103 | 1057 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
150000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial | Publicação | 23/02/2023 | diario ofcial |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 13/06/2023 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Sim | GILCIA DAYANE FERREIRA VIANA | 30/03/2023 | Recibo |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 28/02/2023 | pag doe |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/02/2023 | PLANILHACASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/02/2023 | EVENTOGRAMACASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/02/2023 | CRONOGRAMAPLECASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/02/2023 | CRONOGRAMACASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/02/2023 | COMPOSICOESCASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/02/2023 | CALCULOCASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 28/02/2023 | BDICASABS |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 28/02/2023 | ARTCASABS |
Licitação | Edital em formato pesquisável | 28/02/2023 | EDITAL CASAS POPULARES BS |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | RRT EXECUYYO |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | ComposiYYo Analitica com PreYos UnitYrios |
Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 21/06/2023 | Regularidade Fiscal |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | ComposiYYo do BDI |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 21/06/2023 | Ata da SessYo Pubica |
Contrato | Instrumento Contratual * | 02/05/2023 | contrato casa |
Licitação | Parecer Jurídico | 21/03/2023 | parecer juridico casa popular |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | PROJETOHIDROSANITARIO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | PROJETOHIDROSANITARIO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | PROJETOESTRUTURAL |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | PROJETOELETRICO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | PROJETOARQUITETONICO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | PLANILHACASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | EVENTOGRAMACASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | CRONOGRAMAPLECASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | CRONOGRAMACASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | COMPOSICOESCASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | CALCULOCASABS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | BDICASABS |
Contrato | Instrumento Contratual * | 11/05/2023 | Contrato de ExecuYYo |
Situação do Contrato | Ordem de Início, se for o caso | 11/05/2023 | ORDEM DE SERVIYOS NY |
Contrato | Nota de empenho * | 11/05/2023 | NOTA DE EMPENHO |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 11/05/2023 | Cronograma Fisco Financeiro da Empresa Vencedora |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 11/05/2023 | AdjudicaYYo e HomologaYYo |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 11/05/2023 | AdjudicaYYo e HomologaYYo |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 11/05/2023 | Planilha OrYamentaria da Empresa Vencedora |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 11/05/2023 | Proposta da Empresa Vencedora |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 20/03/2023 | A contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para execução de serviços de conttrução de 10 casas populares no municipio de Bernardo Sayão-To. |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
35.351.903/0001-00 | INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDAEIRELI | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 86 / 2023
Vigência: 20/03/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 20/03/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 20/03/2023
Data Assinatura: 20/03/2023
Data Assinatura: 20/03/2023
Valor: R$ 703.925,27
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Unidade Organizadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
Número de Execução Contábil: 86
Contratado: INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDAEIRELI
Descrição do Objeto: A contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para execução de serviços de conttrução de 10 casas populares no municipio de Bernardo Sayão-To.
Situação:Em execução - Justificativa:A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONTTRUCAO DE 10 CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAOTO
Número de Execução Contábil: 86
Contratado: INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDAEIRELI
Descrição do Objeto: A contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para execução de serviços de conttrução de 10 casas populares no municipio de Bernardo Sayão-To.
Situação:Em execução - Justificativa:A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONTTRUCAO DE 10 CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAOTO
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 13/06/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 02/05/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Não existem Termos Aditivos cadastrados neste processo
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 0,00
Apostilamento(s)
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: CASAS POPULARES
Endereço: RUA JOAO TAVARES CENTRO
Endereço: RUA JOAO TAVARES CENTRO
Tipo: Edificações
Sub/Tipo: Unidade habitacional
Sub/Tipo: Unidade habitacional
Descrição da Obra: contratacao de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para construcao de 10 casas populares no municipio de Bernardo Sayao
Dados do Contrato
Ano: 2023
Nº Contrato: 86
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 86
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 20/03/2023
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDAEIRELI
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDAEIRELI
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 22/03/2023
Prazo Inicial(Dias): 286
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 703.925,27
Prazo Inicial(Dias): 286
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 703.925,27
Prazo Aditado(Dias): 0
Previsão p/Conclusão:02/01/2024
Valor Aditado: R$ 0,00
Situação Atual: Recebimento Definitivo
Prazo Total(Dias): 286
Dias Restantes p/Conclusão: -128
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 286
Dias Restantes p/Conclusão: -128
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 703.925,27
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.977248 | -48.890230 | CASAS POPULARES |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Recebimento Definitivo | 28/06/2023 |
1 | Ordem Serviço | 22/03/2023 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
12925504 | LUIZ RICARDO MEDEIROS OLIVEIRA | Executor | 00A1114786 | 12925504R01CT00 |
20230415407 | LEONARDO SOUSA AMORIM | Fiscalizador | 1000024692-TO | 307258TO |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 1 | 30 dias | R$113.734,82 |
2º | 4 | 120 dias | R$126.296,50 |
3º | 5 | 150 dias | R$243.361,07 |
4º | 2 | 60 dias | R$103.089,95 |
5º | 3 | 90 dias | R$117.442,92 |
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/03/2023 | 26/04/2023 | R$ 377.623,50 | 53,60 % | EXECUTADO NA PRIMEIRA MEDICAO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BMMEDIYYO assinado | 05/07/2023 |
Relatório | RELATORIO FOTOGRYFICO assinado | 05/07/2023 |
Relatório | Y NOTA FISCAL | 05/07/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 24/07/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 13/07/2023 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 27/04/2023 | 31/05/2023 | R$ 326.301,76 | 46,40 % | EXECUTADO NA SEGUNDA MEDICAO FINAL |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Y BM MEDIYYOassinado | 05/07/2023 |
Relatório | Y RELATORIO FOTOGRYFICOassinado | 05/07/2023 |
Relatório | Y NOTA FISCAL | 05/07/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 24/07/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 13/07/2023 | Recibo |