Dados da Licitação
Processo: 68 / 2023
Proced. Licitatório: 68 / 2023
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 190.616,70
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 03/04/2023 / Cadastro em:23/03/2023
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 03/04/2023 / Cadastro em:23/03/2023
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: contratacao de empresa especializada em engenharia civil para construcao de ponte de concreto sobre o Rio Doutor Domingo na zona rural para atender a demanda do Municipio de Bernardo Sayao YTO, conforme projetos e planilhas em anexo ao edital, conforme projetos e planilhas orcamentarias em anex
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 26 | 782 | 0103 | 1062 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
15000000000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Website do órgão * | Publicação | 22/03/2023 | diario oficial |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 13/06/2023 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Sim | GILCIA DAYANE FERREIRA VIANA | 28/04/2023 | Recibo |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/03/2023 | BDIPONTEDOMINGOSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/03/2023 | BDIPONTEDOMINGOSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/03/2023 | CALCULOPONTEDOMINGOSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/03/2023 | COTAYYO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/03/2023 | COTAYYO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/03/2023 | COTAYYOPONTEDOMINGOSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/03/2023 | CRONOGRAMAPONTEDOMINGOSBS |
Licitação | Edital em formato pesquisável | 23/03/2023 | EDITAL |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/03/2023 | ORYAMENTOPONTEDOMINGOSBS |
Licitação | Parecer Jurídico | 23/03/2023 | PARECER JURIDICO tomada de preco |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/03/2023 | PROJETOPONTEDOMINGOSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/03/2023 | PROJETOPONTEDOMINGOSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 23/03/2023 | PROJETOPONTEDOMINGOSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | CotaYes das empresa para OrYamento |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 21/06/2023 | Cronograma Fisico Financeiro |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | DeclaraYYo da Existencia de DotaYYo OrYamentaria |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 21/06/2023 | Extrato de PublicaYYo do Edital |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | Memoria de Calculo |
Licitação | Minuta do contrato | 21/06/2023 | Minuta do Contrato |
Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração (em formato pdf e xls ou similar) | 21/06/2023 | Planilha OrYamentaria ADM |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 21/06/2023 | Projeto BYsico |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | Quadro de ComposiYYo do BDI |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 21/06/2023 | Ata de SessYo Publica |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 21/06/2023 | Proposta de PreYos da Vencedora |
Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 21/06/2023 | Regularidades Fiscal |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 21/06/2023 | Termo de AdjudicaYYo |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 21/06/2023 | Termo de HomologaYYo |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | Quadro de ComposiYYo do BDI |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | ComposiYYo |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | Memorial Calculo |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | errata |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | errata |
Contrato | Instrumento Contratual * | 22/06/2023 | Contrato nY |
Contrato | Nota de empenho * | 22/06/2023 | Nota de Empenho |
Situação do Contrato | Ordem de Início, se for o caso | 22/06/2023 | Ordem de ServiYo |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 22/06/2023 | ART |
Obra | ART do fiscal da obra/serviços | 17/07/2023 | ARTProjeto e FiscalizaYYo |
Obra | Portaria de nomeação do fiscal da obra/serviços | 17/07/2023 | contrato Fiscal de Obras |
Situação da Obra | Termo de Recebimento Definitivo | 28/07/2023 | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 03/04/2023 | justifica-se a contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de ponte de concreto sobre o rio Doutor Domingo na zona rural para atender a demanda do municipio de Bernardo Sayão-To. |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
17.553.406/0001-02 | JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160 | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 103 / 2023
Vigência: 05/04/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 05/04/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 05/04/2023
Data Assinatura: 05/04/2023
Data Assinatura: 05/04/2023
Valor: R$ 190.616,70
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Unidade Organizadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
Número de Execução Contábil: 103
Contratado: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Descrição do Objeto: A contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de ponte de concreto sobre o rio Doutor Domingo na zona rural para atender a demanda do municipio de Bernardo Sayão-To.
Situação:Em execução - Justificativa:JUSTIFICASE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO DOUTOR DOMINGO NA ZONA RURAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAOTO
Número de Execução Contábil: 103
Contratado: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Descrição do Objeto: A contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de ponte de concreto sobre o rio Doutor Domingo na zona rural para atender a demanda do municipio de Bernardo Sayão-To.
Situação:Em execução - Justificativa:JUSTIFICASE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO DOUTOR DOMINGO NA ZONA RURAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAOTO
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 03/07/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 26/06/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Não existem Termos Aditivos cadastrados neste processo
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 0,00
Apostilamento(s)
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Ponte sobre o corrego Dr Domingos
Endereço: Estrada vicinal da gleba 34R34 zona rural zona rural
Endereço: Estrada vicinal da gleba 34R34 zona rural zona rural
Tipo: Vias Municipais
Sub/Tipo: Ponte
Sub/Tipo: Ponte
Descrição da Obra: Construcao de ponte sobre o corrego Dr domingos, estrada vicinal da gleba 34R34 zona rural
Dados do Contrato
Ano: 2023
Nº Contrato: 103
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 103
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 05/04/2023
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 05/04/2023
Prazo Inicial(Dias): 270
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 190.616,70
Prazo Inicial(Dias): 270
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 190.616,70
Prazo Aditado(Dias): 0
Previsão p/Conclusão:31/12/2023
Valor Aditado: R$ 0,00
Situação Atual: Recebimento Definitivo
Prazo Total(Dias): 270
Dias Restantes p/Conclusão: -130
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 270
Dias Restantes p/Conclusão: -130
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 190.616,70
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.886927 | -48.872893 | Ponte sobre o corrego Dr Domingos |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Recebimento Definitivo | 27/07/2023 |
1 | Ordem Serviço | 05/04/2023 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20230430788 | Jose Vitor da Cruz Galdino | Executor | 1000068355-TO | 315560TO |
20230420212 | Leonardo Sousa Amorim | Fiscalizador | 1000024692-TO | 307258TO |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 1 | 30 dias | R$190.616,70 |
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 122.922,06 | 64,49 % | Primeira Medicao da execucao da ponte Dr Domingos |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Y BMMEDIYYO | 17/07/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL | 17/07/2023 |
Relatório | Y RELATORIO FOTOGRAFICOPONTEBSNYassinado | 17/07/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 24/07/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 17/07/2023 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 67.694,45 | 46,40 % | Medicao final da Execucao da Ponte do Dr Domingos |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BMMEDIYYOassinado | 17/07/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL | 17/07/2023 |
Relatório | Y RELATORIO FOTOGRAFICOPONTEBSNYYBMassinado | 17/07/2023 |
Relatório | YBMPONTEBERNADO SAYAONYassinado | 17/07/2023 |
Relatório | ERRATA | 31/10/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 24/07/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 17/07/2023 | Recibo |