Dados da Licitação
Processo: 69 / 2023
Proced. Licitatório: 69 / 2023
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 649.363,34
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 07/04/2023 / Cadastro em:24/03/2023
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 07/04/2023 / Cadastro em:24/03/2023
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: A contratacao de empresa especializada em obras e servicos de engenharia civil para realizacao de reforma, construcao do muro, cobertura e guarita da Escola Municipal Simao Alves de Moura, na Vila Tancredo Neves, Zona Rural do Municipio de Bernardo Sayao Y TO, conforme Projetos de Engenharia, Memorial Descritivo, Memorial de Calculo, Planilha Orcamentaria e Cronograma FisicoFinanceiro e demais anexos
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
06 | 06 | 12 | 361 | 0106 | 1092 |
06 | 06 | 12 | 361 | 0107 | 1089 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
15001001000000 | 15400000000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial da União | Publicação | 22/03/2023 | diario oficial |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 13/06/2023 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Sim | GILCIA DAYANE FERREIRA VIANA | 11/05/2023 | Recibo |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Edital em formato pesquisável | 24/03/2023 | Arquivo |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 24/03/2023 | ARTREFORMATANCREDO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/03/2023 | BDIREFORMATANCREDO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/03/2023 | CALCULOREFORMATANCREDO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/03/2023 | COMPOSICOESREFORMATANCREDO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/03/2023 | INPDFViewer |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/03/2023 | PLANILHAREFORMATANCREDO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/03/2023 | PROJELEREFORMATANCREDO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/03/2023 | PROJESTREFORMATANCREDO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/03/2023 | PROJESTREFORMATANCREDO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/03/2023 | PROJREFORMATANCREDO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/03/2023 | PROJREFORMATANCREDO |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 24/03/2023 | PUBLICAYYO TP |
Licitação | Parecer Jurídico | 03/04/2023 | tomada de preco |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 11/05/2023 | ART DE Projeo OrYamento e FiscalizaYYo |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 11/05/2023 | Proposta da Empresa Vencedora |
Situação da Licitação | Ata Registro de Preços, se for o caso | 11/05/2023 | Ata de SessYo Publica |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 11/05/2023 | Planilha OrYamentaria da Empresa Vencedora |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 11/05/2023 | AdjudicaYYo e HomologaYYo |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 11/05/2023 | AdjudicaYYo e HomologaYYo |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 11/05/2023 | Cronogram Fisico Financeiro da Empresa Vencedora |
Contrato | Nota de empenho * | 11/05/2023 | NOTA DE EMPENHO |
Contrato | Nota de empenho * | 11/05/2023 | NOTA DE EMPENHO |
Contrato | Instrumento Contratual * | 11/05/2023 | Contrato de ExecuYYo |
Situação do Contrato | Ordem de Início, se for o caso | 11/05/2023 | Orde de SrviYos |
Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 21/06/2023 | Regularidades Fiscal |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | BDI |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 21/06/2023 | ART |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 26/02/2024 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 26/02/2024 | COMPROVANTE DE PUBLICAYYO |
Termo Aditivo | Documento de solicitação de Aditivo | 26/02/2024 | OFICIO AO PREFEITO |
Termo Aditivo | Planilha de itens acrescidos, decrescidos e Extracontratuais, em pdf e xls ou similar); conforme for o caso | 26/02/2024 | PLANILHA ORYAMENTARIA DO ADITIVO ESC |
Termo Aditivo | Parecer jurídico sobre o Termo Aditivo, se for o caso | 26/02/2024 | PARECER JURIDICO |
Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | 26/02/2024 | JUSTIFICATIVA |
Termo Aditivo | Autorização para aditar o contrato, se for o caso | 26/02/2024 | AUTORIZAYYO DO ADITAMENTO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 26/02/2024 | PARECER TYNICO DE ENGENHARIA |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 26/02/2024 | REQUERIMENTO DE ADITIVO EMPRESA |
Situação da Obra | Termo de Recebimento Definitivo | 13/03/2024 | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS |
Obra | Portaria de nomeação do fiscal da obra/serviços | 13/03/2024 | Contrato Fiscal de Obras |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 12/04/2023 | justifica-se a necessidade da contratação de empresa para serviços de obras em reforma construção de empresa para serviços de obras contrução de muro cobertura e gurita da escola municipal simão alves de moura vila tranquedo neves zona rural deste municipio de Bernardo Sayão. |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
46.014.995/0001-40 | EL CONTRUCOES LTDAME | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 108 / 2023
Vigência: 12/04/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 12/04/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 12/04/2023
Data Assinatura: 12/04/2023
Data Assinatura: 12/04/2023
Valor: R$ 647.959,45
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 06
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 06
Unidade Organizadora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE BERNARDO SAYÃO
Número de Execução Contábil: 108
Contratado: EL CONTRUCOES LTDAME
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para serviços de obras em reforma contrução de muro,cobertura, e gurita da escola municipal Simão Alves de Moura vila tancredo neves zona rural deste municipio de bernardo sayão-To.
Situação:Em execução - Justificativa:JUSTIFICASE A NECESSIDADE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OBRAS EM REFORMA CONSTRUCAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OBRAS CONTRUCAO DE MURO COBERTURA E GURITA DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO ALVES DE MOURA VILA TRANQUEDO NEVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO
Número de Execução Contábil: 108
Contratado: EL CONTRUCOES LTDAME
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para serviços de obras em reforma contrução de muro,cobertura, e gurita da escola municipal Simão Alves de Moura vila tancredo neves zona rural deste municipio de bernardo sayão-To.
Situação:Em execução - Justificativa:JUSTIFICASE A NECESSIDADE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OBRAS EM REFORMA CONSTRUCAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OBRAS CONTRUCAO DE MURO COBERTURA E GURITA DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO ALVES DE MOURA VILA TRANQUEDO NEVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 13/06/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 26/06/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Aditivo Nº 1
Data Assinatura: 29/12/2023
Tipo: Aditivo de Prazo e Valor
Data Assinatura: 29/12/2023
Tipo: Aditivo de Prazo e Valor
Valor Aditivado: R$ 79.925,87
Prazo Aditivado: 30 dias
Data Publicação 26/01/2024
Prazo Aditivado: 30 dias
Data Publicação 26/01/2024
Justificativa: JUSTIFICAMOS CONFORME O ART.65 DA LEI 8.66693 PARA PROCEDER COM O PRIMEIRO TERMO ADTIVO DESTINADO AO ACRESIMO DE SERVIçOS ORIUNDO DO CONTRATO N°108 2023FMED.
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 07/03/2024 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 26/02/2024 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 79.925,87
Apostilamento(s)
Valor APOSTILADO: R$ 0,00
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Escola Municipal Simao Alves de Moura
Endereço: Vila Tancredo Neves zona rural
Endereço: Vila Tancredo Neves zona rural
Tipo: Edificações
Sub/Tipo: Outra obra de edificação
Sub/Tipo: Outra obra de edificação
Descrição da Obra: REFORMA, CONSTRUçãO DE MURO GUARITA E COBERTURA ESCOLA SMãO ALVES DE MOURA
Dados do Contrato
Ano: 2023
Nº Contrato: 108
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 108
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 13/04/2023
Modalidade: Reforma
Empresa Contratada: EL CONTRUCOES LTDAME
Modalidade: Reforma
Empresa Contratada: EL CONTRUCOES LTDAME
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 13/04/2023
Prazo Inicial(Dias): 262
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 647.959,45
Prazo Inicial(Dias): 262
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 647.959,45
Prazo Aditado(Dias): 30
Previsão p/Conclusão:30/01/2024
Valor Aditado: R$ 79.925,87
Situação Atual: Recebimento Definitivo
Prazo Total(Dias): 292
Dias Restantes p/Conclusão: -100
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 292
Dias Restantes p/Conclusão: -100
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 727.885,32
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.879214 | -48.892526 | ESCOLA MUNICIPAL SIMAO ALVES DE MOURA |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Recebimento Definitivo | 16/02/2024 |
1 | Ordem Serviço | 04/09/2023 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20230419512 | LEONARDO SOUSA AMORIM | Fiscalizador | 1000024692TO | 307258TO |
20230427034 | FRANCISCO DO SANTOS NETO | Executor | 1515293165 | 326224TO |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 1 | 30 dias | R$157.194,96 |
2º | 2 | 60 dias | R$269.875,11 |
3º | 3 | 90 dias | R$220.889,38 |
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/04/2023 | 02/05/2023 | R$ 103.222,63 | 15,93 % | EXECUÇÃO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | MEDIYYO Escola SimYo | 09/11/2023 |
Relatório | RELATORIOFOTOGRAFICOSIMAOBSassinado | 09/11/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL | 09/11/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 14/11/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 09/11/2023 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 05/03/2023 | 29/05/2023 | R$ 150.883,82 | 23,29 % | EXECUÇÃO DA SEGUNDA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BMREFORMASIMAOBSassinado | 09/11/2023 |
Relatório | BMRELATORIOREFORMASIMAOBSassinado | 09/11/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL NY | 09/11/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 14/11/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 09/11/2023 | Recibo |
3ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 03/06/2023 | 04/07/2023 | R$ 117.565,14 | 18,14 % | EXECUÇÃO DA TERCEIRA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BOLETIM DE MEDICAOassinado | 09/11/2023 |
Relatório | RELATORIO FOTOGRAFICOIIIESCOLAESTADUALTANCREDONEVESassinad | 09/11/2023 |
Relatório | NOTA FISCALe | 09/11/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 14/11/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 09/11/2023 | Recibo |
4ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
4 | 05/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 123.135,27 | 19,00 % | EXECUÇÃO DA QUARTA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Boletim de MediYYo assinado | 09/11/2023 |
Relatório | BMRELATORIOREFORMASIMAOBSassinado | 09/11/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL NY | 09/11/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 14/11/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 09/11/2023 | Recibo |
5ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
5 | 09/08/2023 | 18/09/2023 | R$ 54.343,98 | 8,39 % | EXECUÇÃO DA QUINTA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | MEDIYYO ASSINADO | 09/11/2023 |
Relatório | RELATORIOFOTOGRAFICOMEDICAOassinadoassinado | 09/11/2023 |
Relatório | NOTA FISCALe MEDIYAO | 09/11/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 14/11/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 09/11/2023 | Recibo |
6ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19/09/2023 | 12/12/2023 | R$ 50.247,49 | 7,75 % | SEXTA MEDICAO PARCIAL |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Y BOLETIM DE MEDICYO | 08/02/2024 |
Relatório | RELATYRIO FOTOGRAFICO MEDIYYO | 08/02/2024 |
Relatório | NOTA FISCALe | 08/02/2024 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | PETER DOUGLAS MACIEL DE MELLO | 07/03/2024 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 08/02/2024 | Recibo |
7ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
7 | 14/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 48.560,19 | 7,49 % | MEDICAO FINAL DO CONTRATO ORIGINAL Nº 1082023. |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Boletim de MediYYo | 13/03/2024 |
Relatório | RELATORIOFOTOGRAFICOMEDICAOassinado | 13/03/2024 |
Relatório | NOTA FISCALe | 13/03/2024 |
Relatório | NOTA FISCALe | 13/03/2024 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Não | - - - | - - - | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 13/03/2024 | Recibo |
8ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
8 | 02/01/2024 | 25/03/2024 | R$ 79.925,87 | 100,00 % | MEDICAO UNICA DO ADITIVO PARA CONCLUSAO DA REFORMA E CONSTRUçãO DE MURO E GUARITA DA ESCOLA SIMAO ALVES DE MOURA VILA TANCREDO NEVES ZONA RUARAL MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO TO. |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BOLETIM DE MEDIYYO ADITIVO | 13/03/2024 |
Relatório | RELATORIOFOTOGRAFICOADITIVOassinado | 13/03/2024 |
Relatório | NOTA FISCALe ADITIVO | 13/03/2024 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Não | - - - | - - - | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 13/03/2024 | Recibo |