Dados da Licitação
Processo: 113 / 2023
Proced. Licitatório: 113 / 2023
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 793.932,15
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 25/05/2023 / Cadastro em:11/05/2023
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 25/05/2023 / Cadastro em:11/05/2023
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO COM INSTALACAO E FORNECIMENTO ILUMINACAO DE LED DO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA ANTONIO PESCONE, PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO VAQUEIJADA RANIEL JOSE SOARES DE AZEVEDO E DO CAMPO DE FUTEBOL JULIO CELESTINO DE QUEIROZ, NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO TO, CONFORME PLANILHA E PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXOS
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 15 | 752 | 0103 | 1061 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
17010000000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial | Publicação | 10/05/2023 | diario oficial do estado do Tocantins |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 13/06/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 13/07/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Não | - | - |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Parecer Jurídico | 11/05/2023 | PARECER JURIDICO |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 11/05/2023 | doe PAG |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoAVPESCONE |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoAVPESCONE |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoAVPESCONE |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoAVPESCONE |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoBDI |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoCALCULO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoCAMPO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoCAMPO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoCAMPO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoCOMPOSICOES |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoCOTAYYES |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 11/05/2023 | projiluminacaoCRONOGRAMA |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoORYAMENTO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoPARQUEVAQUEJADA |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 11/05/2023 | projiluminacaoPARQUEVAQUEJADA |
Licitação | Edital em formato pesquisável | 17/05/2023 | EDITAL ILUMINAYYO PUBLICA |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 26/06/2023 | Errata iluminaYYo proc |
Licitação | Minuta do contrato | 26/06/2023 | minuta do contrato |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 26/06/2023 | cronograma fisico financeiro |
Licitação | Comprovação de Previsão orçamentária-PPA/LDO/LOA | 26/06/2023 | declaraYYo de exixtencia de dotaYYo orYamentaria |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 26/06/2023 | projeto basico |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 26/06/2023 | quadro de composiYYo do BDI |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 26/06/2023 | ata da sessYo |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 26/06/2023 | proposta da empresa vencedora |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 26/06/2023 | planilha orYamentaria da empresa vencedora |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 26/06/2023 | cronograma fisico financeiro empresa vencedora |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 26/06/2023 | termo de adjudicaYYo |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 26/06/2023 | termo de homologaYYo |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 06/07/2023 | projiluminacaoART |
Contrato | Instrumento Contratual * | 14/03/2024 | CONTRATO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 14/03/2024 | ORDEM DE SERVIYO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 14/03/2024 | ART DE EXECUYYO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 14/03/2024 | RECURSOS DE TRANFERENCIA ESPECIAL |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 15/03/2024 | TransferYncia especiais de emendas parlamentares |
Situação da Obra | Termo de Recebimento Definitivo | 19/04/2024 | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA |
Obra | Portaria de nomeação do fiscal da obra/serviços | 19/04/2024 | contrato Fiscal de Obras |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 06/06/2023 | Contratacao de empresa para execucao com instalacao e fornecimento iluminacao de LED do canteiro central na Avenida Antonio Pescone, parque de exposicao agropecuario vaqueijada Raniel Jose Soares de Azevedo e do campo de futebol Julio Celestino de Queiroz, no Municipio de Bernardo Sayao To, conforme planilha e projeto de engenharia em anexos. |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
24.554.589/0001-38 | W L CONSTRUTORA E SERVICOS ELETRICOS EIRELI | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 131 / 2023
Vigência: 06/06/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 06/06/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 12/06/2023
Data Assinatura: 06/06/2023
Data Assinatura: 06/06/2023
Valor: R$ 699.997,87
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Unidade Organizadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
Número de Execução Contábil: 131
Contratado: W L CONSTRUTORA E SERVICOS ELETRICOS EIRELI
Descrição do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO COM INSTALACAO E FORNECIMENTO ILUMINACAO DE LED DO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA ANTONIO PESCONE, PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO VAQUEIJADA RANIEL JOSE SOARES DE AZEVEDO E DO CAMPO DE FUTEBOL JULIO CELESTINO DE QUEIROZ, NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO TO, CONFORME PLANILHA E PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXOS
Situação:Em execução - Justificativa:A FALTA DE ILUMINAçãO PúBLICA NA áREA MENCIONADA CONTRIBUINTE é PREJUDICADO A CIDADE SOFRE CONSEQUêNCIAS, AUMENTANDO A FALTA DE SEGURANçA DA áREA, A CRIMINALIDADE E O DESCONFORTO DO CONTRIBUINTE, ALéM DE DIMINUIR A QUALIDADE DE VIDA. DESTA FORMA PROPICIARá MELHOR CONFORTO AOS QUE ALI FREQUENTAM PARA FAZER SUAS ATIVIDADES E AOS MORADORES EM GERAL, QUE VAI DISPOR DE UMA áREA MAIS SEGURA E BONITA NA NOSSA CIDADE.
Número de Execução Contábil: 131
Contratado: W L CONSTRUTORA E SERVICOS ELETRICOS EIRELI
Descrição do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO COM INSTALACAO E FORNECIMENTO ILUMINACAO DE LED DO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA ANTONIO PESCONE, PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO VAQUEIJADA RANIEL JOSE SOARES DE AZEVEDO E DO CAMPO DE FUTEBOL JULIO CELESTINO DE QUEIROZ, NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO TO, CONFORME PLANILHA E PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXOS
Situação:Em execução - Justificativa:A FALTA DE ILUMINAçãO PúBLICA NA áREA MENCIONADA CONTRIBUINTE é PREJUDICADO A CIDADE SOFRE CONSEQUêNCIAS, AUMENTANDO A FALTA DE SEGURANçA DA áREA, A CRIMINALIDADE E O DESCONFORTO DO CONTRIBUINTE, ALéM DE DIMINUIR A QUALIDADE DE VIDA. DESTA FORMA PROPICIARá MELHOR CONFORTO AOS QUE ALI FREQUENTAM PARA FAZER SUAS ATIVIDADES E AOS MORADORES EM GERAL, QUE VAI DISPOR DE UMA áREA MAIS SEGURA E BONITA NA NOSSA CIDADE.
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 17/04/2024 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 15/03/2024 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Não existem Termos Aditivos cadastrados neste processo
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 0,00
Apostilamento(s)
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Iluminacao Publica
Endereço: Av Antonio Pesconi centro
Endereço: Av Antonio Pesconi centro
Tipo: Energia
Sub/Tipo: Iluminação pública
Sub/Tipo: Iluminação pública
Descrição da Obra: SERVIçOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIçOS DE ILUMINAçãO DE LED NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. ANTONIO PESCONI , PARQUE DE VAQUEJADA, E CAMPO DE FUTEBOL
Dados do Contrato
Ano: 2023
Nº Contrato: 131
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 131
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 06/06/2023
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: W L CONSTRUTORA E SERVICOS ELETRICOS EIRELI
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: W L CONSTRUTORA E SERVICOS ELETRICOS EIRELI
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 06/06/2023
Prazo Inicial(Dias): 208
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 699.997,87
Prazo Inicial(Dias): 208
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 699.997,87
Prazo Aditado(Dias): 0
Previsão p/Conclusão:31/12/2023
Valor Aditado: R$ 0,00
Situação Atual: Recebimento Definitivo
Prazo Total(Dias): 208
Dias Restantes p/Conclusão: -130
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 208
Dias Restantes p/Conclusão: -130
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 699.997,87
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.879679 | -48.894363 | ILUMINACAO PUBLICA |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Recebimento Definitivo | 25/10/2023 |
1 | Ordem Serviço | 06/06/2023 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20230435934 | ROGILSON JUNIOR BORGES MARTINS | Executor | 325580/DTO | 1000042844-TO |
20230428979 | LEONARDO SOUSA AMORIM | Autoria | 307258TO | 1000024692-TO |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 2 | 60 dias | R$186.992,11 |
2º | 1 | 30 dias | R$513.005,76 |
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/06/2023 | 05/07/2023 | R$ 350.000,00 | 50,00 % | EXECUÇÃO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BM MEDIYYOILUMINACAOLEDBSassinado | 19/04/2024 |
Relatório | RELATORIOFOTOGRAFICOILUMINACAOLEDBSassinado | 19/04/2024 |
Relatório | NOTABERNARDOSAYAOassinado | 19/04/2024 |
Relatório | NOTA FISCAL EMENDA P ESPECIAL | 19/04/2024 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Não | - - - | - - - | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 19/04/2024 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 06/07/2023 | 27/07/2023 | R$ 144.403,08 | 20,63 % | EXECUÇÃO DA SEGUNDA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BMILUMINACAOLEDBSassinado | 19/04/2024 |
Fotos | RELFOTOILUMINACAOLEDBSassinado | 19/04/2024 |
Relatório | NOTA FISCAL EMENDA P ESPECIAL | 19/04/2024 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Não | - - - | - - - | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 19/04/2024 | Recibo |
3ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 28/07/2023 | 20/09/2023 | R$ 205.594,79 | 29,37 % | MEDIÇÃO FINAL |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BMILUMINACAOLEDBSassinado | 19/04/2024 |
Fotos | BMRELFOTOILUMINACAOLEDBSassinado | 19/04/2024 |
Relatório | NOTA FISCAL EMENDA P ESPECIAL | 19/04/2024 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Não | - - - | - - - | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 19/04/2024 | Recibo |
Assinaturas de Obra
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Não | - | ||
Responsável Autorizado | Não | - | ||
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 19/04/2024 | Recibo |