Dados da Licitação
Processo: 154 / 2023
Proced. Licitatório: 154 / 2023
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 265.827,55
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 27/07/2023 / Cadastro em:13/07/2023
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 27/07/2023 / Cadastro em:13/07/2023
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: A contratacao de empresa especializada em engenharia civil para execucao e instalacao, construcao de bueiros na zona rural para atender a demanda do municipio de Bernardo Sayao YTO, conforme projetos e planilhas em anexo ao edital, conforme projetos e planilhas orcamentarias em anexo
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 26 | 782 | 0103 | 1062 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
150000000 | 170100000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial | Publicação | 11/07/2023 | diario oficial do estado |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 13/07/2023 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Sim | GILCIA DAYANE FERREIRA VIANA | 13/07/2023 | Recibo |
Convênio
1º Convênio
Número: 38960000057 / 2021
Concedente: 17.684.344/0001-60 | Marcio Pinheiro Rodrigues
Data/Assinatura: 29/12/2021
Vigência: 29/12/2021 a 30/12/2023
Convenente: 25.086.596/0001-15 | Osorio Antunes Filho
Interveniente: - | -
Valor: R$ 265.827,55
Objeto: A CONSTRUçãO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYãOTO.
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Edital em formato pesquisável | 13/07/2023 | EDITAL TP Bueiro |
Licitação | Parecer Jurídico | 13/07/2023 | parecer juridico tomada de preco bbueiros |
Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 13/07/2023 | ARTBUEIROS ASSINADO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 13/07/2023 | BDIBUEIROSBSCV |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 13/07/2023 | CALCULOBUEIROSBSCV |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 13/07/2023 | COMPOSIYYESBUEIROSBSCV |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 13/07/2023 | CRONOGRAMABUEIROSBSCV |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 13/07/2023 | DECLARAYYOBUEIROSBSCV |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 13/07/2023 | DESMOBILIZAYYOBUEIROSBSCV |
Licitação | Memorial descritivo e/ou Especificações Complementares, quando for o caso | 13/07/2023 | ESPECIFICACOESBUEIROSBSCV |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 13/07/2023 | MOBILIZAYYOBUEIROSBSCV |
Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração (em formato pdf e xls ou similar) | 13/07/2023 | PLANILHABUEIROSBSCV |
Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 13/07/2023 | PROJETOBASICOBUEIROSBSCV |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 13/07/2023 | publicaYYo Bueiro |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 13/07/2023 | RELFOTOBUEIROSBSCV |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 03/11/2023 | ata da sessYo puplica |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 03/11/2023 | proposta da empresa vencedora |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 03/11/2023 | termo de adjudicaYYo |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 03/11/2023 | termo de homologaYYo |
Contrato | Instrumento Contratual * | 17/11/2023 | contrato |
Contrato | Comprovação de publicação do extrato do contrato | 17/11/2023 | DIARIO OFICIAL TOCANTINS EXTRATO DE PUPLICAYYO |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 30/11/2023 | errata contrato |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 30/11/2023 | certo contrato bueiro |
Licitação | Cópia do Convênio, se for o caso de recursos oriundo de Convênios | 05/12/2023 | Termo de convenio |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 06/12/2023 | planilha orYamentaria da empresa vencedora |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 06/12/2023 | cronograma fisico financeiro |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 06/12/2023 | Quadro de composiYYo do BDI |
Obra | ART do fiscal da obra/serviços | 11/12/2023 | ART de Projeto OrYamento e fiscalizaYYo |
Obra | ART do responsável pela execução da obra/serviços | 11/12/2023 | ART de ExecuYYo |
Situação da Obra | Ordem de Início dos Serviços | 11/12/2023 | ORDEM DE SERVIYOS |
Obra | Portaria de nomeação do fiscal da obra/serviços | 13/03/2024 | Contrato Fiscal de Obras |
Situação da Obra | Termo de Recebimento Definitivo | 13/03/2024 | TERMODERECEBIMENTODEOBRASassinado |
Situação da Obra | Termo de Recebimento Definitivo | 13/03/2024 | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 31/07/2023 | A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO E INSTALACAO, CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO YTO, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS EM ANEXO AO EDITAL, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS EM ANEXO. |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
17.553.406/0001-02 | JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160 | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 168 / 2023
Vigência: 27/10/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 27/10/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 16/11/2023
Data Assinatura: 27/10/2023
Data Assinatura: 27/10/2023
Valor: R$ 265.827,55
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Unidade Organizadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
Número de Execução Contábil: 168
Contratado: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Descrição do Objeto: A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO E INSTALACAO, CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO YTO, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS EM ANEXO AO EDITAL, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS EM ANEXO
Situação:Em execução - Justificativa:A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO E INSTALACAO, CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO YTO, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS EM ANEXO AO EDITAL, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS EM ANEXO
Número de Execução Contábil: 168
Contratado: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Descrição do Objeto: A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO E INSTALACAO, CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO YTO, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS EM ANEXO AO EDITAL, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS EM ANEXO
Situação:Em execução - Justificativa:A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO E INSTALACAO, CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO YTO, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS EM ANEXO AO EDITAL, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS EM ANEXO
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 04/12/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 17/11/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Não existem Termos Aditivos cadastrados neste processo
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 0,00
Apostilamento(s)
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Bueiros tubular de concreto
Endereço: estradas vicinais zona rural zona rural
Endereço: estradas vicinais zona rural zona rural
Tipo: Vias Municipais
Sub/Tipo: Ponte
Sub/Tipo: Ponte
Descrição da Obra: CONSTRUçãO DE BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO NAS ESTRADA VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO
Dados do Contrato
Ano: 2023
Nº Contrato: 168
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 168
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 01/11/2023
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 01/11/2023
Prazo Inicial(Dias): 60
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 265.827,55
Prazo Inicial(Dias): 60
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 265.827,55
Prazo Aditado(Dias): 0
Previsão p/Conclusão:31/12/2023
Valor Aditado: R$ 0,00
Situação Atual: Recebimento Definitivo
Prazo Total(Dias): 60
Dias Restantes p/Conclusão: -130
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 60
Dias Restantes p/Conclusão: -130
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 265.827,55
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.878313 | -48.893305 | BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Recebimento Definitivo | 05/01/2024 |
1 | Ordem Serviço | 01/11/2023 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20210331646 | Leonardo Sousa Amorim | Autoria | 307258TO | 1000024692TO |
20230461543 | JOSE VITOR DA CRUZ GALDINO | Executor | 315560TO | 1000068355TO |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 1 | 30 dias | R$87.859,79 |
2º | 2 | 60 dias | R$87.635,44 |
3º | 3 | 90 dias | R$90.332,32 |
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/2023 | 20/11/2023 | R$ 147.516,50 | 55,49 % | PRIMEIRA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | YBMMEDICAO BUEIROBERNADO SAYAONY ASSINADO | 08/12/2023 |
Relatório | RELATORIO FOTOGRAFICO BUEIROSBSNY | 08/12/2023 |
Relatório | NOTA FISCAL bueiros assinado | 08/12/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 13/12/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 08/12/2023 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 21/11/2023 | 20/12/2023 | R$ 118.311,05 | 44,51 % | MEDIÇÃO FINAL |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | BOLETIM MEDIYYO BUEIROBERNADOSAYAONassinadoassinado | 01/03/2024 |
Relatório | RELATORIOFOTOGRAFICOBUEIROSBMBSNassinadoassinado | 01/03/2024 |
Relatório | NOTA FISCALBMBUEIROassinado | 01/03/2024 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Não | - - - | - - - | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 01/03/2024 | Recibo |