Dados da Licitação
Processo: 22 / 2011
Proced. Licitatório: 22 / 2011
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Convite
Valor estimado:
R$ 18.942,03
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 06/07/2011 / Cadastro em:12/07/2011
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 06/07/2011 / Cadastro em:12/07/2011
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para construção da fachada do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, calçada e jardinagem.
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 08 | 122 | 0040 | 1035 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
000010000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Mural Público (Quadro de avisos) | Publicação | 29/06/2011 | Quadro de aviso da prefeitura |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | MARIA BENTA DE MELLO AZEVEDO | 27/10/2011 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Sim | FRANCISCO MARCILIO GOMES DE SOUSA | 12/07/2011 | Recibo |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Edital | 12/07/2011 | EDITAL |
Licitação | Edital em formato pesquisável | 26/04/2023 | Edital |
Licitação | Parecer Jurídico | 26/04/2023 | Parecer Juridico |
Licitação | Minuta do contrato | 26/04/2023 | Minuta do Contrato |
Licitação | Carta Convite encaminhada à empresa convidada, quando for o caso | 26/04/2023 | Carta Convite |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 26/04/2023 | Planilha OrYamentaria da Empresa Vencedora |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 26/04/2023 | Termo de AdjudicaYYo |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 26/04/2023 | Termo de HomologaYYo |
Situação da Licitação | Ata Registro de Preços, se for o caso | 26/04/2023 | Contrato nY |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 26/04/2023 | Cronograma FisicoFinanceiro |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 26/04/2023 | Ordem de ServiYos |
Situação do Contrato | Ordem de Início, se for o caso | 27/04/2023 | Ordem de ServiYos |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 03/05/2023 | Aviso da LicitaYYo |
Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração (em formato pdf e xls ou similar) | 03/05/2023 | OrYamento Estimado AdministraYYo |
Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 03/05/2023 | Cronograma Fisico Financeiro AdministraYYo |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 03/05/2023 | Ata de Recebimento Abertura e Julgamento de Propostas |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 03/05/2023 | Cronograma Fisico Finaceiro Empresa Vencedora Marque e Machd |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/05/2023 | Regularidade Fiscal Empresa Marques e Machado |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 03/05/2023 | Y Primeiro Boletim de MediYYo |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 03/05/2023 | Y Nota Fiscal nY |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 03/05/2023 | Y Boletim de MediYYo |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 03/05/2023 | Relatorio Fotografico |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 03/05/2023 | Termo de Recebimento de Obra |
Contrato | Nota de empenho * | 05/05/2023 | NOTA DE EMPENHO |
Contrato | Instrumento Contratual * | 05/05/2023 | Contrato nY |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 05/05/2023 | Y Nota Fiscal nY |
Situação da Obra | Termo de Recebimento Definitivo | 08/05/2023 | Termo de Recebimento de Obra |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 08/05/2023 | ERRA PROCESSO |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 09/05/2023 | ERRA PROCESSO |
Situação da Obra | Outro documento pertinente | 27/06/2023 | ERRATA PROC |
Obra | ART do fiscal da obra/serviços | 30/11/2023 | ART Projeto Arquitetonico |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 29/06/2011 | JUSTIFICA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇAO DE FACHADA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CALÇADAS E JARDINAGEM. |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
07.563.627/0001-08 | Marques & Machado Ltda-ME | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 17 / 2011
Vigência: 14/07/2011 a 11/10/2011
Contrato Origem: 94 / 2011
Vigência: 14/07/2011 a 11/10/2011
Contrato Origem: 94 / 2011
Data Publicação: 14/07/2011
Data Assinatura: 14/07/2011
Data Assinatura: 14/07/2011
Valor: R$ 19.009,98
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 00
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 00
Unidade Organizadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
Número de Execução Contábil: 17
Contratado: Marques & Machado Ltda-ME
Descrição do Objeto: Construção da fachada, calçada e jardinagem do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Situação:Concluído - Justificativa:A OBRA FOI DECLARADA CONFORME TERMO DE ACEITA DIFINITIVO DE OBRA EMITIDO EM 05 DE AGOSTO DE 2011
Número de Execução Contábil: 17
Contratado: Marques & Machado Ltda-ME
Descrição do Objeto: Construção da fachada, calçada e jardinagem do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Situação:Concluído - Justificativa:A OBRA FOI DECLARADA CONFORME TERMO DE ACEITA DIFINITIVO DE OBRA EMITIDO EM 05 DE AGOSTO DE 2011
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | JOAO GOMES NEPOMUCENO | 19/12/2016 | Recibo |
Responsável | Sim | ALDENORA VIEIRA XAVIER | 20/12/2016 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Não existem Termos Aditivos cadastrados neste processo
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 0,00
Apostilamento(s)
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Secretaria Municipal de Assistência Social, Promoção Social e Habitação
Endereço: Av. Miguel Andrade Batista Centro
Endereço: Av. Miguel Andrade Batista Centro
Tipo: Edificações
Sub/Tipo: Outra obra de edificação
Sub/Tipo: Outra obra de edificação
Descrição da Obra: Construção da fachada , calçada e jardinagem do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados do Contrato
Ano: 2011
Nº Contrato: 17
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 17
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 14/07/2011
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: Marques & Machado Ltda-ME
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: Marques & Machado Ltda-ME
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 14/07/2011
Prazo Inicial(Dias): 90
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 18.942,03
Prazo Inicial(Dias): 90
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 18.942,03
Prazo Aditado(Dias): 0
Previsão p/Conclusão:12/10/2011
Valor Aditado: R$ 0,00
Situação Atual: Recebimento Definitivo
Prazo Total(Dias): 90
Dias Restantes p/Conclusão: -4593
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 90
Dias Restantes p/Conclusão: -4593
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 18.942,03
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.878143 | -48.895646 | Construcao de Fachada, calcada e jardinagem do predio da Sec municipal de Assistencia Social |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Recebimento Definitivo | 05/08/2011 |
3 | Ordem Serviço | 14/07/2011 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
8300039544 | MARCIONE NUNES COELHO | Autoria | 5114-4 TO | - - - |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 3 | 90 dias | R$6.938,51 |
2º | 3 | 90 dias | R$2.548,54 |
3º | 3 | 90 dias | R$9.454,98 |
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/07/2011 | 21/07/2011 | R$ 14.000,00 | 73,65 % | EXECUTADO NA PRIMEIRA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Y Primeiro Boletim de MediYYo | 30/11/2023 |
Relatório | Relatorio Fotografico | 30/11/2023 |
Relatório | Y Nota Fiscal nY | 30/11/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 04/12/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 30/11/2023 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 22/07/2011 | 04/08/2011 | R$ 5.009,98 | 26,35 % | MEDIÇÃO FINAL |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Y Boletim de MediYYo | 30/11/2023 |
Relatório | Relatorio Fotografico | 30/11/2023 |
Relatório | Y Nota Fiscal nY | 30/11/2023 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 04/12/2023 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 30/11/2023 | Recibo |