Dados da Licitação
Processo: 43 / 2023
Proced. Licitatório: 43 / 2023
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 289.588,95
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 16/03/2023 / Cadastro em:03/03/2023
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 16/03/2023 / Cadastro em:03/03/2023
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: contratacao de empresa especializada em engenharia civil para execucao e instalacao, construcao de bueiros na zona rural para atender a demanda do municipio de Bernardo Sayao YTO, conforme projetos e planilhas em anexo ao edital, conforme projetos e planilhas orcamentarias em anexo
Unidades Participantes
Unidade |
---|
Classificação Orçamentária
Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 26 | 782 | 0103 | 1062 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
150000000 |Forma de Publicação
Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
---|---|---|---|
Diário Oficial | Publicação | 28/02/2023 | diario oficial |
Assinaturas 1ª Fase
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 13/06/2023 | Recibo |
Responsável | Não | - | - | |
Pregoeiro | Não | - | - | |
Presidente CPL | Sim | GILCIA DAYANE FERREIRA VIANA | 03/04/2023 | Recibo |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|
Licitação | Parecer Jurídico | 03/03/2023 | parecer juridico |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | PROJETOBUEIROSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | ORYAMENTOBUEIROSBS |
Licitação | Memorial descritivo e/ou Especificações Complementares, quando for o caso | 03/03/2023 | MEMORIALBUEIROSBS |
Licitação | Edital em formato pesquisável | 03/03/2023 | EDITAL BUEIROS E MATABURROS |
Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 03/03/2023 | diariooficial |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | DECLARACAOORYAMENTOBUEIROSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | CRONOGRAMABUEIROSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | COMPOSIYYESBUEIROSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | CALCULOBUEIROSBS |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 03/03/2023 | BDIBUEIROSBS |
Obra | ART do fiscal da obra/serviços | 15/05/2024 | ARTPROJETO ORYAMENTO E FISCALIZAYYO BUEIROSBS |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 27/03/2024 | PARECERDEREGULARIDADEDOCONTROLEINTERNOassinado |
Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | 27/03/2024 | COMPROVANTE DE PUBLICAYYO |
Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | 27/03/2024 | TERMO ADITIVIVO DE PRORROGAYYO DE PRAZO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 27/03/2024 | TERMO DE AUTORIZAYYO DE ADITAMENTO |
Termo Aditivo | Parecer jurídico sobre o Termo Aditivo, se for o caso | 27/03/2024 | PARECER JURIDICO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 27/03/2024 | PARECER TYCNICO DE ENGENHARIA |
Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | 27/03/2024 | JUSTIFICATIVA |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 27/03/2024 | REGULARIDADE FISCAL |
Termo Aditivo | Novo Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo, se for o caso | 27/03/2024 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 27/03/2024 | REQUERIMENTO DE PRAZO |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | contrato Fiscal de Obras |
Contrato | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | ART DE BUEIROS EM B |
Situação do Contrato | Ordem de Início, se for o caso | 07/08/2023 | Ordem de ServiYos assinada |
Contrato | Instrumento Contratual * | 07/08/2023 | Contrato nY |
Situação da Licitação | Termo de Homologação | 07/08/2023 | Termo de HomologaYYo |
Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 07/08/2023 | Termo de AdjudicaYYo |
Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 07/08/2023 | Regularidade Fiscal |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | Quadro de ComposiYYo |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | Quadro de ComposiYYo do BDI |
Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 07/08/2023 | Proposta da Empresa vencedora |
Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 07/08/2023 | Planilha OrYamentaria da empresa Vencedora |
Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 07/08/2023 | Memorial de Calculo |
Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 07/08/2023 | Cronograma Fisico Financeiro da Empresa vencedora |
Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 07/08/2023 | Ata de SessYo Publica |
Licitação | Outros documentos pertinentes | 04/04/2023 | contrato |
Contrato | Instrumento Contratual * | 02/05/2023 | contrato |
Situação
Situação | Data | Justificativa |
---|---|---|
Homologada | 20/03/2023 | Justifica-se a contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução e intalação contrução de bueiros na zona rural para atender a demanda do munipio de Bernardo Sayão-TO. |
Licitantes
CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
---|---|---|---|
17.553.406/0001-02 | JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160 | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 87 / 2023
Vigência: 20/03/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 20/03/2023 a 31/12/2023
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 20/03/2023
Data Assinatura: 20/03/2023
Data Assinatura: 20/03/2023
Valor: R$ 288.114,28
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 03
Unidade Organizadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
Número de Execução Contábil: 87
Contratado: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Descrição do Objeto: A contratação de empresa para especializada em engenharia civil para execução e intalação contrução de bueiros na zona rural para atender a demanda do municipio de Bernardo-Sayão.
Situação:Em execução - Justificativa:JUSTIFICASE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO E INTALACAO CONTRUCAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BERNARDOSAYAO
Número de Execução Contábil: 87
Contratado: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Descrição do Objeto: A contratação de empresa para especializada em engenharia civil para execução e intalação contrução de bueiros na zona rural para atender a demanda do municipio de Bernardo-Sayão.
Situação:Em execução - Justificativa:JUSTIFICASE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO E INTALACAO CONTRUCAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BERNARDOSAYAO
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 13/06/2023 | Recibo |
Responsável | Sim | SUELENE MILHOMEM MOURA | 02/05/2023 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - | ||
Responsável por Contrato | Não | - | ||
Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Aditivo Nº 1
Data Assinatura: 20/12/2023
Tipo: Aditivo de Prazo
Data Assinatura: 20/12/2023
Tipo: Aditivo de Prazo
Valor Aditivado: R$ 0,00
Prazo Aditivado: 366 dias
Data Publicação 28/12/2023
Prazo Aditivado: 366 dias
Data Publicação 28/12/2023
Justificativa: JUSTIFICASE DE PRAZO QUE PERMITE A COMUNIDADE EM TULMUTO DOS SERVIçOS, PORQUE NãO IMPLICA EM MUDANçAS ESTRUTURAIS.
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 13/05/2024 | Recibo |
Responsável Autorizado | Sim | KAREN DEBORA NUNES SILVA | 27/03/2024 | Recibo |
Pregoeiro | Não | - - - | - - - | - |
Presidente CPL | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Contrato | Não | - - - | - - - | - |
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 0,00
Apostilamento(s)
Valor APOSTILADO: R$ 0,00
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Bueiros estradas vicinais
Endereço: Estradas vicinais do Municipio de Bernardo Sayao zona rural
Endereço: Estradas vicinais do Municipio de Bernardo Sayao zona rural
Tipo: Vias Municipais
Sub/Tipo: Ponte
Sub/Tipo: Ponte
Descrição da Obra: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO.
Dados do Contrato
Ano: 2023
Nº Contrato: 87
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 87
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 20/03/2023
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Modalidade: Construção
Empresa Contratada: JERRY ADRIANNE DA CRUZ GALDINO 02721770160
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 22/03/2023
Prazo Inicial(Dias): 285
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 288.114,28
Prazo Inicial(Dias): 285
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 288.114,28
Prazo Aditado(Dias): 366
Previsão p/Conclusão:01/01/2025
Valor Aditado: R$ 0,00
Situação Atual: Ordem Serviço
Prazo Total(Dias): 651
Dias Restantes p/Conclusão: 226
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 651
Dias Restantes p/Conclusão: 226
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 288.114,28
Coordenadas Geográficas
Latitude | Longitude | Descrição |
---|---|---|
-07.465253 | -48.513691 | BUEIROS ESTRADAS VICINAIS |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data |
---|---|---|
1 | Ordem Serviço | 22/03/2023 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
---|---|---|---|---|
20230416245 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Autoria | 1000024692-TO | 307258TO |
20230430796 | JOSE VITOR DA CRUZ GALDINO | Executor | 315560TO | 1000068355-TO |
Cronograma
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|---|---|---|
1º | 1 | 30 dias | R$140.116,87 |
2º | 2 | 60 dias | R$147.997,41 |
Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
---|
Medições
1ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 28.298,49 | 9,82 % | PRIMEIRA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | YBMBUEIROSNY | 15/05/2024 |
Relatório | RELATORIO FOTO BUEIROSBSNYassinado | 15/05/2024 |
Relatório | NOTA FISCALBMBUEIROSNassinado | 15/05/2024 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 15/05/2024 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 15/05/2024 | Recibo |
2ª Medição
Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16/05/2023 | 11/01/2024 | R$ 41.738,45 | 24,31 % | SEGUNDA MEDIÇÃO |
Anexos
Tipo | Arquivo | Anexado Em |
Relatório | Y MEDIYYO CONSTRUYYO DE BUEIROS | 15/05/2024 |
Relatório | RELATYRIO FOTOGRAFICO | 15/05/2024 |
Relatório | NOTA FISCAL | 15/05/2024 |
Assinaturas
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | Sim | OSORIO ANTUNES FILHO | 15/05/2024 | - |
Resposável Autorizado | Não | - - - | - - - | - |
Responsável por Obras | Sim | ANDRE ALVES DE BRITO | 15/05/2024 | Recibo |
Assinaturas de Obra
Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
---|