Dados da Licitação
Processo: 294 / 2022
Proced. Licitatório: 294 / 2022
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Tomada de Preços
Valor estimado:
R$ 152.661,16
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 29/03/2023 / Cadastro em:16/03/2023
Tipo: Menor Preço
Regime: Empreitada por Preço Global
DT. Abertura: 29/03/2023 / Cadastro em:16/03/2023
Info Complementar: Obras e Serviços de Engenharia
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
É Registro de Preço ?: Não
É Concurso Público ?: Não
Descrição do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL VASCO RODRIGUES DA CUNHA
Unidades Participantes
| Unidade |
|---|
Classificação Orçamentária
| Orgão | Unid. Orçamentária | Função | Sub-Função | Programa | Projeto |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 27 | 813 | 0015 | 1028 |
Classificação da Despesa
4.4.90.51 |Fonte de Recurso
15000000000000 | 17010000000000 |Forma de Publicação
| Forma | Tipo | Publicado em | Complemento |
|---|---|---|---|
| Diário Oficial | Publicação | 10/03/2023 | Diario oficial de Brejinho de Nazaré |
| Jornal de grande circulação * | Publicação | 14/03/2023 | JORNAL DAQUI |
| Outros * | Publicação | 14/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO FO TOCANTINS |
| Diário Oficial da União | Publicação | 14/03/2023 | DOU |
Assinaturas 1ª Fase
| Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
|---|---|---|---|---|
| Gestor | Sim | ILDEMAR LOURENCO CUNHA | 16/03/2023 |
 Recibo |
| Responsável | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 16/03/2023 |
Recibo |
| Pregoeiro | Não | - | - | |
| Presidente CPL | Não | - | - |
Convênio
Não existem convênios cadastrados neste processo
| Fase | Tipo do Anexo | Anexado em | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 16/03/2023 |
Avisos PublicaYYo
|
| Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 16/03/2023 |
Cronograma FYsico F
|
| Licitação | Edital original ou Declaração,devidamente assinada, que Edital Pesquisável confere com o edital original. Se for o caso | 16/03/2023 |
EDITAL TP
|
| Licitação | Edital em formato pesquisável | 16/03/2023 |
EDITAL TOMADA DE PREYOS ILUMINAYYO
|
| Licitação | Outros documentos pertinentes | 16/03/2023 |
EMENDA
|
| Licitação | Justificativa técnica, se for o caso | 16/03/2023 |
Justificativa
|
| Licitação | Memorial descritivo e/ou Especificações Complementares, quando for o caso | 16/03/2023 |
Memorial Descritivo
|
| Licitação | Parecer Jurídico | 16/03/2023 |
Parecer Juridico
|
| Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração (em formato pdf e xls ou similar) | 16/03/2023 |
Planilha OrYamentYria
|
| Licitação | Outros documentos pertinentes | 16/03/2023 |
Plano de Trabalho
|
| Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 16/03/2023 |
ART
|
| Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso) | 16/03/2023 |
Projeto BYsico
|
| Licitação | Outros documentos pertinentes | 16/03/2023 |
PROJETO
|
| Licitação | Outros documentos pertinentes | 16/03/2023 |
Q C BDI
|
| Licitação | Outros documentos pertinentes | 16/03/2023 |
QCI
|
| Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 24/04/2023 |
Ata de julgamento
|
| Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 24/04/2023 |
Proposta vencedora
|
| Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 24/04/2023 |
Termo de AdjudicaYYo
|
| Situação da Licitação | Termo de Homologação | 24/04/2023 |
Termo de HomologaYYo
|
| Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/04/2023 |
PublicaYYo do extrato de homologaYYo
|
| Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/04/2023 |
Nota de orientaYYo tecnica
|
| Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/04/2023 |
Credenciamento
|
| Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 24/04/2023 |
Lista de PresenYa
|
| Contrato | Instrumento Contratual * | 24/04/2023 |
Contrato
|
| Contrato | Comprovação de publicação do extrato do contrato | 24/04/2023 |
PublicaYYo do extrato de contrato
|
| Situação do Contrato | Ordem de Início, se for o caso | 24/04/2023 |
Ordem de serviYo
|
Situação
| Situação | Data | Justificativa |
|---|---|---|
| Homologada | 13/04/2023 | Homologada |
Licitantes
| CNPJ / CPF | Razão Social | Status | Contato |
|---|---|---|---|
| 45.376.349/0001-60 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO E INDUSTRIAIS TERRAFER LTDA | NÃO está no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS | 00000000 |
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Número/Ano: 8 / 2023
Vigência: 17/04/2023 a 17/07/2023
Contrato Origem: 0 /
Vigência: 17/04/2023 a 17/07/2023
Contrato Origem: 0 /
Data Publicação: 19/04/2023
Data Assinatura: 17/04/2023
Data Assinatura: 17/04/2023
Valor: R$ 151.866,25
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 15
Class./Despesa: 4.4.90.51
Class./SubItem: 15
Unidade Organizadora: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE DE BREJINHO DE NAZARÉ
Número de Execução Contábil: 8
Contratado: CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO E INDUSTRIAIS TERRAFER LTDA
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM VISTAS A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL VASCO RODRIGUES DA CUNHA.
Situação:Em execução - Justificativa:CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL VASCO RODRIGUES DA CUNHA
Número de Execução Contábil: 8
Contratado: CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO E INDUSTRIAIS TERRAFER LTDA
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM VISTAS A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL VASCO RODRIGUES DA CUNHA.
Situação:Em execução - Justificativa:CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL VASCO RODRIGUES DA CUNHA
Assinaturas 1º Contrato
| Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
|---|---|---|---|---|
| Gestor | Sim | ILDEMAR LOURENCO CUNHA | 24/04/2023 |
Recibo |
| Responsável | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 24/04/2023 |
Recibo |
| Pregoeiro | Não | - | ||
| Responsável por Contrato | Não | - | ||
| Presidente CPL | Não | - |
Termo(s) Aditivo(s)
Não existem Termos Aditivos cadastrados neste processo
Valor TOTAL ADITIVADO R$ 0,00
Apostilamento(s)
Não existem Apostilamentos cadastrados neste processo
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Bem Público: Estadio municipal Vasco Rodrigues da Cunha
Endereço: Praca Nossa Senhora de Nazare Jnauario Dias
Endereço: Praca Nossa Senhora de Nazare Jnauario Dias
Tipo: Energia
Sub/Tipo: Outra obra/serviço correlato
Sub/Tipo: Outra obra/serviço correlato
Descrição da Obra: Contratacao de empresa em regime de empreitada por preco global para execucao de obras e servicos de engenharia com vistas a implantacao de iluminacao do campo de futebol do estadio municipal Vasco Rodrigues da Cunha
Dados do Contrato
Ano: 2023
Nº Contrato: 8
Regime:Contratação por Preço Global
Nº Contrato: 8
Regime:Contratação por Preço Global
Ass. do Contrato
em: 17/04/2023
Modalidade: Outra modalidade
Empresa Contratada: CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO E INDUSTRIAIS TERRAFER LTDA
Modalidade: Outra modalidade
Empresa Contratada: CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO E INDUSTRIAIS TERRAFER LTDA
Dados de Execução da Obra
Ordem de Serviço
em: 20/04/2023
Prazo Inicial(Dias): 60
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 151.866,25
Prazo Inicial(Dias): 60
Dias Parado: 0
Valor Obra:R$ 151.866,25
Prazo Aditado(Dias): 0
Previsão p/Conclusão:19/06/2023
Valor Aditado: R$ 0,00
Situação Atual: Recebimento Definitivo
Prazo Total(Dias): 60
Dias Restantes p/Conclusão: -336
Valor Apostilado: R$ 0,00
Prazo Total(Dias): 60
Dias Restantes p/Conclusão: -336
Valor Apostilado: R$ 0,00
VALOR: OBRA + ADITIVADO + APOSTILADO = R$ 151.866,25
Coordenadas Geográficas
| Latitude | Longitude | Descrição |
|---|---|---|
| -11.035534 | -48.638887 | Estadio municipal Vasco Rodrigues da Cunha |
Situação da Obra
| Número | Tipo | Data |
|---|---|---|
| 2 | Recebimento Definitivo | 22/05/2023 |
| 1 | Ordem Serviço | 20/04/2023 |
Responsáveis, Engenheiros e Arquitetos
| Número | Nome | Tipo | Registro CREA | Visto CREA |
|---|---|---|---|---|
| 20230426799 | Flavio de Paula e Silva Ferrara | Executor | 1000063302 | - - - |
Cronograma
| Cronograma | Número | Prazo | Valor Previsto |
|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 60 dias | R$151.866,25 |
Medições
1ª Medição
| Numero | Data Inicial | Data Final | Valor | Percentual | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/04/2023 | 22/05/2023 | R$ 151.866,25 | 100,00 % | 1 boletim de medicao da iluminacao do estadio, |
Anexos
| Tipo | Arquivo | Anexado Em |
| Fotos |
Relatorio Fotografico
|
14/06/2023 |
| Relatório |
Boletim de mediYYo
|
14/06/2023 |
Assinaturas
| Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
|---|---|---|---|---|
| Gestor | Sim | ILDEMAR LOURENCO CUNHA | 14/06/2023 | - |
| Resposável Autorizado | Sim | MANOEL NETO LOPES RODRIGUES | 14/06/2023 |
Recibo |
| Responsável por Obras | Não | - - - | - - - | - |
Assinaturas de Obra
| Cargo | Assinou? | Nome | Data | Recibo |
|---|